Постановление Администрации Ростовской области от 12.03.2004 № 114
Об утверждении типовых форм государственных контрактов на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.03.2004 N 114 г. Ростов-на-Дону Утратилo силу - Постановление Правительства Ростовской области от 02.03.2012 г. N 135 Об утверждении формгосударственных контрактов навыполнение строительно-монтажныхи проектно-изыскательских работ (В редакции Постановлений Администрации Ростовской области от 02.02.2010 г. N 28) С целью повышения ответственности участников инвестиционныхпроектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуобъектов областной собственности, финансирование которыхосуществляется за счет бюджетных средств, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить формы государственных контрактов на выполнениестроительно-монтажных работ и проектной продукции по строительству,реконструкции и капитальному ремонту объектов государственнойсобственности (приложения NN 1, 2). Формы государственных контрактов, утвержденные настоящимпостановлением, носят рекомендательный характер и могут бытьиспользованы при строительстве, реконструкции и капитальном ремонтеобъектов, финансируемых с привлечением средств областного бюджета исубсидий из федерального бюджета. Установить, что основные положения государственного контракта,включающие наличие и порядок предоставления аванса, размер обеспеченияисполнения обязательств, ответственность сторон уточняются в ходеразработки аукционной (конкурсной) документации в зависимости отусловий строительства, реконструкции или капитального ремонтаобъекта. (Пункт в редакции Постановления Администрации Ростовской областиот 02.02.2010 г. N 28) 2. Главным распорядителям бюджетных средств не допускатьзаключения контрактов на выполнение работ по строительству,реконструкции и капитальному ремонту объектов, на которые отсутствуютутвержденная в установленном порядке проектно-сметная документация иположительное заключение экспертизы. 3. (Утратил силу - Постановление Администрации Ростовской областиот 02.02.2010 г. N 28) 4. Рекомендовать органам муниципальных образований области пристроительстве и капитальном ремонте объектов муниципальнойсобственности разработать аналогичные формы. (В редакцииПостановления Администрации Ростовской области от 19.08.2004 г. N 337) 5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяГлавы Администрации (Губернатора) области. (В редакцииПостановления Администрации Ростовской области от 02.02.2010 г. N 28) Глава Администрации (Губернатор) области В.Ф. ЧубПостановление вноситминистерство строительства,архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области Приложение 1 к постановлению Администрации области от 12.03.2004 N 114 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N _____/____-ГК на выполнение строительно-монтажных работ (В редакции Постановления Администрации Ростовской области от 02.02.2010 г. N 28)г. Ростов-на-Дону "___"_______ 20 __ года Областной орган исполнительной власти __________________________,именуемый в дальнейшем - Государственный заказчик, в лице _________________________________________________________________________________,действующего на основании Положения, утвержденного __________________,с одной стороны, ___________________________, именуемое в дальнейшем -Заказчик, в лице ____________________________________, действующего наосновании Устава, с другой стороны, и ________________________________определенное по результатам аукциона, проведенного областным органамисполнительной власти (протокол от _______________ N ________Г/ПОАук),именуемый(ое) в дальнейшем - Подрядчик, в лице ________________________________________________________, действующего на основании Устава, стретьей стороны, именуемые в дальнейшем - Стороны, заключили настоящийгосударственный контракт (далее - контракт) о следующем: 1. Предмет контракта 1.1. Подрядчик на свой риск обязуется выполнить с использованиемсвоих материалов, Заказчик - принять, а Государственный заказчик -оплатить работы по строительству объекта: ________________________________________________________________________ (далее - Объект) согласноутвержденной проектно-сметной документации на условиях настоящегоконтракта. 1.2. Подрядчик ознакомлен с проектной документацией настроительство Объекта и не имеет замечаний, увеличивающих ценуконтракта и сроки выполнения работ по контракту. 1.3. Содержание и сроки выполнения этапов работ по строительствуОбъекта определяются графиком производства работ, составляющимнеотъемлемую часть контракта (приложение). 1.4. Местом исполнения обязательств по контракту является местонахождения Объекта строительства. 2. Цена контракта 2.1. Цена контракта, определенная по итогам аукциона, составляет______________________ тыс. рублей, включая НДС 18 процентов, являетсяокончательной и изменению не подлежит, за исключением случая,предусмотренного подпунктом 5.5.1 пункта 5.5 статьи 5 настоящегоконтракта. 2.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению в 20 ____ году,составляет ____________________ тыс. рублей, включая НДС 18 процентов.Финансирование работ осуществляется за счет средств областного бюджетапо кодам бюджетной классификации ______________. 2.3. Подрядчик в цене контракта на выполнение работ, указанных впункте 1.1 статьи 1, учитывает затраты на: энергоресурсы в период строительства, пуско-наладочные и режимныеработы (точки подключения Подрядчик определяет самостоятельно); соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности,соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрануобъекта; выполнение геодезических работ; пуско-наладочные работы и подключение (врезку) к существующиминженерным коммуникациям; ревизию оборудования; строительство титульных временных зданий и сооружений (специальновозводимых или приспособляемых на период строительства Объекта),оплата которых осуществляется как за фактически построенные временныездания и сооружения на основании проектно-сметной документации; непредвиденные работы в пределах средств, предусмотренных на этицели проектно-сметной документацией, оплата которых осуществляетсяпосле представления акта и сметы, подписанных Заказчиком, Подрядчикоми проектной организацией - разработчиком проекта и утверждения актаГосударственным заказчиком. Порядок расчетов 3.1. В соответствии с постановлением Администрации Ростовскойобласти от 14.06.2007 N 246 "О порядке организации и финансированияработ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектовиз областного бюджета" Государственный заказчик предоставляетПодрядчику аванс в размере до 20 процентов от стоимости работ,подлежащих выполнению в текущем финансовом году. Авансированиепроизводится в течение двух рабочих дней после поступления бюджетныхассигнований на эти цели на счет Государственного заказчика. 3.2. Погашение аванса осуществляется ежемесячно равными долями отполученной суммы при оплате выполненных работ согласно срокамисполнения работ в соответствии с графиком производства работ. 3.3. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляетсяГосударственным заказчиком ежемесячно на основании справки о стоимостивыполненных работ и затрат (форма КС-3), составленной в соответствии сактами о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписаннымиЗаказчиком и Подрядчиком, за минусом аванса, подлежащего погашениюнарастающим итогом, в течение двух рабочих дней после поступлениябюджетных ассигнований на эти цели на счет Государственного заказчика. Расчеты за выполненные работы осуществляются в соответствии сграфиком производства работ на основании утвержденной сметы с учетоминдексов изменения стоимости строительно-монтажных работ, оборудованияи прочих затрат, примененных при расчете начальной (максимальной) ценыконтракта на строительство Объекта и понижающего коэффициента,определенного по результатам аукциона. 3.4. Документы на оплату выполненных работ (счет, акты формNN КС-2, КС-3) представляются Государственному заказчику до 15-гочисла текущего месяца. Документы, предъявленные после 15-го числа,принимаются к финансированию в следующем месяце. 4. Сроки исполнения обязательств 4.1. Общая продолжительность строительства Объекта составляет_______ месяцев (в соответствии с результатами аукциона). Подрядчикобязан приступить к работам с момента передачи ему по акту техническойдокументации и строительной площадки. 4.2. Сроки выполнения Подрядчиком отдельных этапов работ впределах общего срока строительства Объекта (пункт 4.1) установленыграфиком производства работ (приложение). 4.3. Окончательный расчет с Подрядчиком за выполненные работы (вразмере 10 процентов от цены контракта) осуществляется Государственнымзаказчиком не позднее 30 дней после получения Заказчиком разрешения наввод Объекта в эксплуатацию. 4.4. Срок действия контракта: начало - с момента подписания его Сторонами; окончание - выполнение Сторонами своих обязательств по настоящемуконтракту. 5. Права и обязанности Сторон 5.1. Подрядчик обязан: 5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме ив сроки, предусмотренные графиком производства работ, и сдать работыЗаказчику в состоянии, соответствующем проектно-сметной документации.Обеспечить на объекте работу в 2 смены с обязательным соблюдениемтехнологии выполнения строительно-монтажных и иных работ. 5.1.2. Поставить на строительную площадку необходимые материалы,конструкции, комплектующие изделия и осуществить их приемку,разгрузку, складирование и хранение в период строительства всоответствии с действующими нормативными документами. 5.1.3. Применять в процессе строительства Объекта необходимыестроительные материалы, оборудование, комплектующие изделия иконструкции, предусмотренные утвержденной проектно-сметнойдокументацией, имеющие соответствующие сертификаты, техническиепаспорта, удостоверяющие их качество. 5.1.4. В соответствии с проектом организации строительствапостроить титульные временные здания и сооружения, необходимые дляскладирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ понастоящему контракту. 5.1.5. Осуществить подключение временных инженерных коммуникацийна период выполнения работ и подключение (врезку) вновь построенныхинженерных сетей к действующим. 5.1.6. Обеспечить на строительной площадке выполнение необходимыхмероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охранестроительной площадки, а также охрану материалов, изделий, конструкцийи оборудования, переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж. 5.1.7. Вести с момента начала работ и до завершения строительстваОбъекта журнал производства работ. 5.1.8. Осуществить страхование строительно-монтажных рисков. Намомент заключения настоящего контракта представить Государственномузаказчику вступивший в силу договор страхования в размере ценыконтракта, определенной в пункте 2.1 статьи 2 настоящего контракта насрок строительства объекта, определенный в пункте 4.1 статьи 4. Условиями договора страхования предусмотреть риск случайнойгибели или повреждения Объекта, материалов и оборудования,используемых при его строительстве. Страхование Объекта не освобождает Стороны от обязанности принятьвсе необходимые меры для предотвращения наступления страхового случаяи уменьшения последствий, если таковой случай произошел. 5.1.9. В десятидневный срок после подписания акта о приемкезаконченного строительством Объекта вывезти со строительной площадкипринадлежащее ему имущество. 5.1.10. За 15 дней до начала работ, включая подготовительныйпериод, обеспечить наличие согласованного и утвержденного вустановленном порядке проекта организации строительства. 5.1.11. При полной готовности Объекта в пятидневный срокписьменно известить об этом Государственного заказчика и Заказчика. 5.1.12. Представить Государственному заказчику обеспечениеисполнения обязательств по настоящему контракту в форме: вступившей всилу безотзывной безусловной банковской гарантии, договорапоручительства или передачи Государственному заказчику в залогденежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размереобеспечения исполнения контракта, составляющем 20 процентов отначальной (максимальной) цены контракта, сроком действия на одинмесяц, превышающий срок строительства Объекта (пункт 4.1 статьи 4). В случае, если обеспечением исполнения обязательств по контрактуявляется договор поручительства, вместе с договором поручительствапредставляются копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного вналоговый орган в установленном порядке, а также документы в отношениипоручителя, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи35 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов напоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственныхи муниципальных нужд", подтверждающие его полномочия. 5.1.13. Информировать Государственного заказчика о заключениидоговоров субподряда со специализированными организациями,привлекаемыми для выполнения работ по настоящему контракту, иобеспечить контроль за ходом выполняемых ими работ. 5.1.14. Производить своевременное устранение недостатков идефектов, выявленных при производстве работ и в период гарантийногосрока эксплуатации Объекта, указанного в пункте 10.1 статьи 10настоящего контракта. В случае не устранения указанных замечанийГосударственный заказчик вправе приостановить оплату выполненных работдо устранения замечаний и предписаний. 5.1.15. В случае обнаружения в ходе строительства не учтенных втехнической документации работ, увеличивающих цену контракта,немедленно информировать Заказчика и Государственного заказчика.Дополнительные работы выполняются Подрядчиком после получениязаключения проектной организации о целесообразности выполнения,определения стоимости и источника их финансирования. 5.2. Заказчик обязан: 5.2.1. Осуществлять функции Заказчика в соответствии сгосударственным заданием, утвержденным в установленном порядке. Для обеспечения строительства Объекта Заказчик: оформляет документы по отводу земельного участка; получает разрешения на строительство Объекта и оформляетразрешение соответствующих эксплуатационных органов на использованиена период проведения строительно-монтажных работ действующихкоммуникаций, источников газо-, водо-, паро- и энергоснабжения; оформляет документы на вырубку и пересадку деревьев,плодово-ягодных насаждений, снос строений, очистку территории отмешающих строительству объектов; контролирует проведение работ по созданию геодезическойразбивочной основы для строительства, по разбивке осей и трасс зданийи сооружений; принимает на баланс и ведет учет незавершенного строительства; представляет предложения Государственному заказчику онеобходимости осуществления авторского надзора проектной организациейза ходом строительства Объекта, а также иных работ (услуг),предусмотренных статьей "Прочие затраты"; осуществляет строительный контроль за строительством,соответствием объема, стоимости и качества работ проекту, сметнымрасчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам; контролирует выполнение графика производства работ. При нарушениисроков строительства Объекта предъявляет претензии Подрядчику,оформляет документы в Арбитражный суд Ростовской области о взысканииштрафных санкций и участвует в рассмотрении дел по доверенности,выданной Государственным заказчиком; принимает от подрядчиков выполненные работы и осуществляетпроверку на соответствие их по объему (комплектности) утвержденнойпроектно-сметной документации и качеству требованиям государственныхстандартов (по материалам - сертификатам качества); в необходимых случаях представляет Государственному заказчику наутверждение изменения в проектно-сметную документацию и предложения покорректировке проектно-сметной документации; при обнаружении отступлений от проекта, использования материалови выполненных работ, качество которых не отвечает требованиямтехнических регламентов, дает предписание о приостановке работ иисправлении обнаруженных дефектов и предъявляет виновной Сторонепредусмотренные контрактом санкции; организует приемку и ввод в эксплуатацию законченногостроительством Объекта; после приемки Объекта в эксплуатацию передает эксплуатирующейорганизации Объект и необходимую документацию, включая гарантийныеобязательства; представляет Государственному заказчику ежемесячные отчеты о ходестроительства Объекта и мерах, принятых к подрядчикам, допустившимсущественное отставание от графика производства работ. 5.2.2. Передать по акту приема-передачи Подрядчику в недельныйсрок после заключения настоящего контракта разрешение на строительствоОбъекта, утвержденную проектно-сметную документацию, в том числерабочие чертежи, сметы. 5.2.3. Осуществлять приемку выполненных работ и представлятьГосударственному заказчику до 15-го числа отчетного месяца акты оприемке выполненных работ по форме N КС-2, справки о стоимостивыполненных работ и затрат по форме N КС-3 и другие документы,установленные Госкомстатом России. 5.2.4. Осуществлять бухгалтерский учет затрат и отчетность построительству Объекта. 5.2.5. В течение 7 дней с даты получения письменного уведомленияПодрядчика о завершении строительства Объекта организовать работукомиссии по приемке его в эксплуатацию. 5.3. Государственный заказчик обязан: 5.3.1. Оплатить Подрядчику работы по строительству Объекта вразмере и сроки, установленные контрактом. 5.3.2. В течение 7 рабочих дней передать извещения Заказчику опроизведенных оплатах выполненных работ и других затрат построительству Объекта. 5.4. Подрядчик имеет право: 5.4.1. Заключать договоры субподряда со специализированнымиорганизациями на выполнение не более чем 30 процентов объема работ,предусмотренного утвержденной проектно-сметной документацией настроительство Объекта, по согласованию с Государственным заказчиком. Вэтом случае Подрядчик несет полную ответственность передГосударственным заказчиком и обеспечивает контроль за ходомвыполняемых работ субподрядчиком. 5.5. Государственный заказчик имеет право: 5.5.1. По согласованию с Подрядчиком снизить стоимость работ понастоящему контракту без изменения объемов работ и иных условий,предусмотренных контрактом. Изменение стоимости контракта оформляетсяпротоколом согласования договорной цены и дополнительным соглашением кнастоящему контракту. 5.5.2. Принимать участие в работе комиссии по приемке Объекта вэксплуатацию. 5.6. Заказчик имеет право: 5.6.1. Принимать участие в работе комиссии по приемке объекта вэксплуатацию. 5.6.2. Осуществлять контроль за исполнением подрядчикомпредписаний государственных надзорных органов, авторского надзора вчасти методов ведения строительства, качества работ, используемыхматериалов и строительных конструкций. 6. Ответственность сторон 6.1. Стороны несут ответственность за нарушение предусмотренныхконтрактом обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствиис гражданским законодательством Российской Федерации и условияминастоящего контракта. 6.2. Подрядчик несет ответственность за качество строительныхматериалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций исистем, применяемых им для строительства Объекта, и в соответствии сдействующим законодательством должен иметь соответствующиесертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Заказчик несет ответственность за своевременную передачустроительной площадки и разрешительных документов, утвержденной вустановленном порядке проектно-сметной документации, организациюавторского надзора и строительного контроля в ходе строительстваОбъекта, приемку некачественно выполненных Подрядчиком работ,несвоевременную организацию приемки законченного строительствомОбъекта или пускового комплекса. Государственный заказчик несет ответственность за несвоевременнуюоплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ всоответствии с условиями настоящего контракта. 6.3. Заказчик при нарушении условий контракта уплачивает вобластной бюджет: за нарушение сроков передачи Подрядчику строительной площадки,разрешения на строительство, утвержденной проектно-сметнойдокументации (в том числе рабочие чертежи, сметы), предусмотренныхподпунктом 5.2.2 пункта 5.2 статьи 5 настоящего контракта, - пеню вразмере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставкирефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимостиработ по настоящему контракту, указанной в пункте 2.1 статьи 2, закаждый день просрочки; за приемку некачественно выполненных Подрядчиком работ - штраф вразмере 10 процентов стоимости некачественно выполненных работ,выявленных в ходе контрольной проверки; за задержку сроков приемки законченного строительством Объектаили пускового комплекса свыше 5 рабочих дней со дня полученияизвещения Подрядчика о предъявлении его к сдаче - пеню в размере однойтрехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансированияЦентрального банка Российской Федерации от стоимости работ понастоящему контракту, указанной в пункте 2.1 статьи 2 за каждый деньпросрочки. 6.4. При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом сроковплатежей Государственный заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размереодной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставкирефинансирования Центрального банка Российской Федерации неперечисленной в сроки, указанные в пунктах 3.1 и 3.3 статьи 3настоящего контракта, суммы за каждый день просрочки. Государственный заказчик не несет ответственности занесвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременнымпоступлением бюджетных ассигнований на счет Государственного заказчикаили в связи с изменением лимитов финансирования. 6.5. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему контрактууплачивает в областной бюджет: за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срывграфика производства работ) - пеню в размере 1 процента от стоимостиработ, подлежащих выполнению согласно графику производства работ, закаждый день просрочки; за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,выразившихся в ненадлежащем качестве выполненных работ или снарушением технологии производства работ, - штраф в размере 10процентов от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ,выявленных в ходе контрольной проверки, при этом исправление указанныхработ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные сЗаказчиком; за нарушение сроков ввода Объекта в эксплуатацию - пеню в размере0,1 процента от стоимости работ по настоящему контракту, указанной впункте 2.1 статьи 2, за каждый день просрочки. При задержке срокасдачи Объекта по вине Подрядчика более чем на 30 дней Подрядчикуплачивает пеню в размере 1 процента от стоимости работ по контрактуза каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства; за несвоевременное освобождение строительной площадки отпринадлежащего ему имущества - штраф в размере 0,1 процента отстоимости работ по контракту за каждый день просрочки; при порче или уничтожении имущества, находящегося в веденииПодрядчика, выполненных, в том числе оплаченных, строительно-монтажныхработ, произошедших не по вине Заказчика, Подрядчик за свой счеткомпенсирует возникшие по его вине или по вине третьих лиц убытки; при обнаружении в период гарантийной эксплуатации Объектадефектов, если эти дефекты возникли по его вине, Подрядчик устраняетвыявленные дефекты за свой счет в согласованные с Государственнымзаказчиком сроки. 6.6. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящемуконтракту виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванныенеисполнением обязательств по контракту не покрытые неустойкой убытки,включая упущенную выгоду пострадавшей Стороне. 6.7. Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождаетСтороны от исполнения обязательств в натуре или устранения нарушений. 6.8. Подрядчик не несет ответственности за невыполнениеобязательств по настоящему контракту, если оно вызвано действием илибездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственныхобязательств перед Подрядчиком, определенных настоящим контрактом. 7. Действие непреодолимой силы 7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другимиСторонами за неисполнение обязательств по настоящему контракту,обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),возникших помимо воли и желания Сторон, в том числе военные действия,гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары,землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, атакже издание актов государственных органов. В случае наступленияобстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны руководствуютсяв своих действиях действующим законодательством Российской Федерации. 7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должнаизвестить другие Стороны о препятствии и его влиянии на исполнениеобязательств по контракту. 7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывнона протяжении 3 месяцев и не обнаруживают признаков прекращения,настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон по соглашениюмежду ними. 8. Порядок разрешения споров 8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами понастоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоровмежду Сторонами. 8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путемпереговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовскойобласти в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации. 9. Порядок изменения и дополнения контракта 9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеютсилу только в том случае, если они оформлены в письменном виде иподписаны всеми Сторонами. 9.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место посоглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующимзаконодательством Российской Федерации, с возмещением понесенныхубытков. 9.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по решению суда вслучаях: задержки Подрядчиком начала строительства Объекта более чем на30 дней с момента передачи ему строительной площадки и техническойдокументации; систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнениястроительно-монтажных работ, предусмотренных графиком производстваработ (приложение); несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ иприменяемых материалов, если исправление соответствующих некачественновыполненных работ влечет задержку строительства; представления актов государственных органов в рамках действующегозаконодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ. 9.4. При расторжении контракта по соглашению Сторон незавершенный строительством Объект передается на баланс Заказчику,необходимость консервации объекта определяется Государственнымзаказчиком. 9.5. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляетписьменное уведомление другим Сторонам. В течение 30 дней Сторонырассматривают уведомление и принимают решение о расторжении либо оботказе в расторжении контракта. 10. Прочие условия 10.1. Срок гарантии нормальной работы Объекта и входящих в негоинженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливаетсяпродолжительностью 24 месяца с момента подписания Сторонами акта оприемке законченного строительством Объекта, за исключением случаевпреднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц. 10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатсянедостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатациюОбъекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на периодустранения недостатков. Устранение недостатков осуществляетсяПодрядчиком за свой счет. 10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируютсятрехсторонним актом Заказчика, Подрядчика и Государственногозаказчика. 10.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, неустранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, тоГосударственный заказчик вправе устранить недостатки силами другогоисполнителя с оплатой затрат Подрядчиком. 10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания актаобнаруженных недостатков для их подтверждения Государственный заказчикназначает квалификационную экспертизу, которая составляетсоответствующий акт о фиксировании недостатков и их характере, что неисключает права Сторон обратиться в Арбитражный суд Ростовской областипо данному вопросу. 10.6. Подрядчик не имеет права продать или передать проектнуюдокументацию на строительство Объекта или отдельной его части никакойтретьей Стороне без письменного разрешения Государственного заказчика. 10.7. Ущерб, нанесенный в результате строительства Объектатретьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по винеЗаказчика - Заказчиком, а по вине Государственного заказчика -Государственным заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимаетсрочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когдасоответствующие затраты несет Государственный заказчик. 10.8. По письменному требованию Государственного заказчикаобеспечение выполнения договорных обязательств подлежит уплате вслучаях: невыполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом; нарушения сроков исполнения работ (в том числе промежуточных) исроков, установленных Заказчиком, устранения недостатков, выявленныхЗаказчиком; выполнения работ и/или оказания услуг с ненадлежащим качеством(включая нарушение требований к техническим характеристикам,потребительским свойствам товара (работ, услуг). 10.9. Оплата обеспечения исполнения обязательств по настоящемуконтракту не освобождает Подрядчика от обязанности безвозмездноустранить выявленные недостатки. 10.10. Настоящий контракт составлен в четырех экземплярах,имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждойиз сторон и органу федерального казначейства. 11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон Государственный заказчик Заказчик Подрядчик Начальник общего отдела Администрации области М.В. Фишкин Приложение к Государственному контракту на выполнение проектно- монтажных работ от ____________ N ____ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА работ на 20 ___ год по объекту "__________________________"|———|————————————|————|—————|—————————|———————————————————————|| N |Наименование|Еди-|Объем|Стоимость|Выполнение (по месяцам)||п/п|видов работ |ница|работ| (тыс. | (тыс. рублей) || | |из- | | рублей) | || | |ме- | | |———|———|————|————|—————|| | |ре- | | | | | | | || | |ния | | | | | | | ||———|————————————|————|—————|—————————|———|———|————|————|—————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||———|————————————|————|—————|—————————|———|———|————|————|—————||1. | | | | | | | | | ||———|————————————|————|—————|—————————|———|———|————|————|—————||2. | | | | | | | | | ||———|————————————|————|—————|—————————|———|———|————|————|—————||3. | | | | | | | | | ||———|————————————|————|—————|—————————|———|———|————|————|—————||4. | | | | | | | | | ||———|————————————|————|—————|—————————|———|———|————|————|—————||5. | | | | | | | | | ||———|————————————|————|—————|—————————|———|———|————|————|—————||6. | | | | | | | | | ||———|————————————|————|—————|—————————|———|———|————|————|—————|| |Итого | | | | | | | | ||———|————————————|————|—————|—————————|———|———|————|————|—————| Государственный заказчик Заказчик Подрядчик Приложение 2 к постановлению Администрации области от 12.03.2004 N 114 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ______/____-ГКп на выполнение проектной продукции (В редакции Постановления Администрации Ростовской области от 02.02.2010 г. N 28)г. Ростов-на-Дону _________ 20 __ года Областной орган исполнительной власти __________________________,именуемый в дальнейшем - Государственный заказчик, в лице ______________________________, действующего на основании Положения, утвержденного___________ с одной стороны, ___________________________, именуемое вдальнейшем - Заказчик, в лице _______________________, действующего наосновании Устава, с другой стороны, и _______________________________,определенное по результатам аукциона, проведенного областным органомисполнительной власти (протокол от ________________ N _____ Г/ПОАук),именуемый в дальнейшем - Подрядчик, в лице ______________________________________________________________________, действующего на основанииУстава, с третьей стороны, именуемые в дальнейшем - Стороны, заключилинастоящий государственный контракт (далее - контракт) о следующем: 1. Предмет контракта 1.1. Подрядчик обязуется выполнить, Заказчик - принять, аГосударственный заказчик - оплатить проектную продукцию по объекту"___________________________________________________________________". 1.2. Основные требования к разрабатываемой проектной продукцииизложены в задании на проектирование. 1.3. Содержание и сроки выполнения этапов работ определяютсякалендарным планом (приложение), составляющим неотъемлемую частьконтракта. 2. Цена контракта и порядок расчетов 2.1. Цена контракта, определенная по итогам аукциона, составляет_________________________ тыс. рублей (с учетом НДС). Стоимость работ,подлежащих выполнению в 20 ___ году, - ________________ тыс. рублей (сучетом НДС). Финансирование работ осуществляется за счет средств областногобюджета по кодам бюджетной классификации ______________. 2.2. Цена контракта, определенная пунктом 2.1, являетсяокончательной и изменению не подлежит. 2.3. В соответствии с постановлением Администрации Ростовскойобласти от 14.06.2007 N 246 "О порядке организации и финансированияработ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектовиз областного бюджета" Государственный заказчик выплачивает Подрядчикуаванс в размере 20 процентов стоимости работ, предусмотренных натекущий год, в течение 2 рабочих дней с момента поступления денежныхсредств на эти цели на счет Государственного заказчика. 2.4. Погашение аванса осуществляется ежемесячно при оплатевыполненных работ равными долями от полученной суммы с учетом сроковвыполнения работ по календарному плану. 2.5. Оплату готовой проектной продукции Государственный заказчикпроизводит в соответствии с календарным планом, на основанииоформленного акта о приемке выполненных работ в течение 2 рабочих днейпосле поступления бюджетных ассигнований на эти цели на счетГосударственного заказчика. Финансирование последующих этапов работ непроизводится, если Подрядчик не отчитался за исполнение предыдущегоэтапа. 2.6. Окончательный расчет с Подрядчиком (в размере 10 процентовстоимости работ по настоящему контракту) осуществляетсяГосударственным заказчиком в течение 20 дней после полученияположительного заключения организации, осуществляющей государственнуюэкспертизу, и последующей приемки проектной продукции. 2.7. Оплата Государственным заказчиком затрат Подрядчика поэкспертизе проектной продукции осуществляется в соответствии скалендарным планом и на основании представленной Подрядчиком копиидоговора с организацией, осуществляющей государственную экспертизу. 3. Права и обязанности Сторон 3.1. Подрядчик имеет право: 3.1.1. Заключать договоры субподряда со специализированнымиорганизациями на выполнение не более чем 30 процентов объема работ,предусмотренного настоящим контрактом, по согласованию сГосударственным заказчиком. При этом Подрядчик несет полнуюответственность перед Государственным заказчиком и обеспечиваетконтроль за ходом выполняемых работ субподрядчиком. 3.2. Подрядчик обязан: 3.2.1. Выполнять работы в соответствии с техническим заданием ииными исходными данными и техническими условиями. 3.2.2. Составлять сметную документацию на основании новойсметно-нормативной базы ценообразования в строительстве в базовомуровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. 3.2.3. Согласовать проектную документацию со всемизаинтересованными организациями и инспектирующими органами, а также сорганизацией, эксплуатирующей объект (при необходимости). Затраты насогласование проектной продукции учтены в стоимости работ, указанной впункте 2.1 статьи 2 настоящего контракта. 3.2.4. Получить положительное заключение организации,осуществляющей государственную экспертизу. При передаче проектнойпродукции на экспертизу один экземпляр направить Заказчику длярассмотрения. 3.2.5. Представлять Государственному заказчику документы наоплату выполненных работ до 15-го числа текущего месяца. Документы,представленные после 15 числа, принимаются к финансированию вследующем месяце. 3.2.6. Не передавать результаты работ по контракту третьим лицамбез согласия Государственного заказчика. 3.2.7. Представить Государственному заказчику обеспечениеисполнения обязательств по настоящему контракту в форме: вступившей всилу безотзывной безусловной банковской гарантии, договорапоручительства или передачи Государственному заказчику в залогденежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размереобеспечения исполнения контракта, составляющем 20 процентов отначальной (максимальной) цены контракта, сроком действия на одинмесяц, превышающий календарный план производства работ. В случае, если обеспечением исполнения обязательств по контрактуявляется договор поручительства, вместе с договором поручительствапредставляются копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного вналоговый орган в установленном порядке, а также документы в отношениипоручителя, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи35 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов напоставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственныхи муниципальных нужд", подтверждающих его полномочия. 3.2.8. Безвозмездно внести соответствующие изменения втехническую документацию или произвести необходимыепроектно-изыскательские работы, оплатить и получить положительноезаключение государственной экспертизы по откорректированнойдокументации в случае обнаружения в ходе строительства объектанедостатков (ошибок) в проектно-сметной документации, утвержденной вустановленном порядке. 3.3. Государственный заказчик имеет право: 3.3.1. Проверить соответствие проектной продукции требованиямтехнического задания и не оплачивать проектную продукцию, неполучившую положительного сводного заключения организации,осуществляющей государственную экспертизу. 3.3.2. Расторгнуть настоящий государственный контракт в порядке,установленном законодательством Российской Федерации. 3.4. Государственный заказчик обязан: 3.4.1. Уплатить Подрядчику стоимость работ, указанную впункте 2.1 статьи 2, в порядке и на условиях, предусмотренныхнастоящим контрактом. 3.4.2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ,предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1 настоящего контракта. 3.4.3. Использовать проектную продукцию на цели, предусмотренныенастоящим контрактом. 3.4.4. В течение 7 рабочих дней передать Заказчику извещение опроведенных оплатах выполненных работ и других затрат пофинансированию объекта. 3.5. Заказчик имеет право требовать у Подрядчика информацию оходе выполнения работ по настоящему контракту. 3.6. Заказчик обязан: 3.6.1. Осуществлять надзор за ходом, качеством и срокамипроектирования в соответствии с государственным заданием, утвержденнымв установленном порядке. Для обеспечения проектных работ Заказчик: получает в установленном порядке разрешение на проектные иизыскательские работы; получает в установленном порядке технические условия наподключение объекта к действующим сетям; получает в администрации муниципального образования подтверждениедействия всех выданных технических условий на электроснабжение,водоснабжение, канализационные сбросы, отопление, радиофикацию,телефонизацию и т.д. оформляет документы на вырубку и пересадку деревьев,плодово-ягодных насаждений, снос строений, очистку территории отмешающих строительству объектов; проводит переговоры с собственниками домов, строений исельскохозяйственных угодий, подлежащих сносу; готовит предложения по переселению граждан из строений,подлежащих сносу. 3.6.2. Принимать от Подрядчика выполненную работу поустановленной форме в соответствии с календарным планом работ исвоевременно предъявлять ее Государственному заказчику для оплаты. 3.6.3. Проводить выбор строительной площадки и оформлятьдокументы на отвод земельного участка, в том числе с привлечениемспециализированных организаций, и оплачивать их услуги за счетсредств, предусмотренных по статье "Прочие расходы". 3.6.4. Анализировать объем технических условий и даватьрекомендации Государственному заказчику о целесообразности ихприменения. 3.6.5. В течение 7 дней с момента подписания настоящего контрактапередать Подрядчику исходные данные, необходимые для выполненияпроектно-изыскательских работ, в том числе технические условия иградостроительный план. 3.6.6. Контролировать ход проведения экспертизы разработаннойпроектной продукции. 3.6.7. Участвовать в разработке и утверждении технической частиконкурсной (аукционной) документации. 3.6.8. Проверять состав и комплектность, принимать и подтверждатьактом о приемке выполненных работ готовность проектной продукции. 3.6.9. Осуществлять бухгалтерский учет затрат и вести отчетность. Порядок сдачи и приемки работ 4.1. После завершения работ Подрядчик передает Заказчикупроектную продукцию в пяти подлинных экземплярах и 1 экземпляр сметнойдокументации на магнитном носителе, положительное сводное заключениегосударственной экспертизы по накладной и акту о приемке выполненныхработ. 4.2. Заказчик в течение 5 дней с момента получения материалов,указанных в пункте 4.1 настоящей статьи, оформляет акт о приемкевыполненных работ. 4.3. В случае неподписания Заказчиком акта о приемке выполненныхработ без мотивированного отказа от приемки работы в течениеуказанного срока работа считается принятой и должна быть оплаченаГосударственным заказчиком. 4.4. Если в ходе выполнения работ выяснится неизбежное получениеотрицательного результата или нецелесообразность дальнейшегопроведения работ, Подрядчик приостанавливает их и в течение 3 днейуведомляет об этом Государственного заказчика в письменной форме. В этом случае в течение 10 дней Стороны должны принять решение оцелесообразности продолжения таких работ. При принятии решения опрекращении работ Стороны производят расчеты по фактически выполненнымобъемам. 5. Сроки исполнения обязательств Общая продолжительность выполнения работ по настоящему контрактусоставляет ______ месяцев (в соответствии с результатами аукциона).Подрядчик обязуется выполнить все работы, предусмотренные пунктом 1.1статьи 1 настоящего контракта, в сроки, установленные календарнымпланом. 6. Ответственность сторон 6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своихобязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составлениепроектной продукции, включая недостатки, обнаруженные впоследствии входе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта,созданного на основе этой проектной продукции. При обнаружениинедостатков в проектной продукции Подрядчик по требованию Заказчика(Государственного заказчика) обязан безвозмездно устранить недостаткии переделать проектную продукцию. В случае некачественного выполнения проектных работ, повлекших входе строительства объекта увеличение сметной стоимости строительствав связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, связанных сизменением технологических и конструктивных решений утвержденногопроекта, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику убытки всоответствии с требованиями статей 15, 393 Гражданского кодексаРоссийской Федерации. 6.3. Заказчик несет ответственность за своевременную передачуПодрядчику технических условий и иных документов, необходимых дляпроизводства работ, за полноту задания на проектирование, состав икомплектность принятой готовой проектной продукции. Государственный заказчик несет ответственность за несвоевременнуюоплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ всоответствии с условиями настоящего контракта. 6.4. Заказчик при нарушении условий контракта уплачивает вобластной бюджет: за нарушение сроков передачи Подрядчику технических условий ииных документов, необходимых для производства работ, - пеню в размереодной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставкирефинансирования Центрального банка Российской Федерации от ценыконтракта, указанной в пункте 2.1 статьи 2, за каждый день просрочки; за приемку некачественно выполненных Подрядчиком работ - штраф вразмере 10 процентов стоимости некачественно выполненных работ,выявленных в ходе контрольной проверки. 6.5. При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом сроковплатежей Государственный заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размереодной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставкирефинансирования Центрального банка Российской Федерации неперечисленной в сроки, указанные в пунктах 2.3 и 2.5 статьи 2настоящего контракта, суммы за каждый день просрочки. Государственный заказчик не несет ответственности занесвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременнымпоступлением бюджетных ассигнований на счет Государственного заказчикаили в связи с изменением лимитов финансирования. 6.6. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему контрактууплачивает в областной бюджет: за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срывкалендарного плана производства работ) - пеню в размере 1 процента отстоимости работ, подлежащих выполнению согласно календарному планупроизводства работ, за каждый день просрочки; за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,выразившихся в ненадлежащем качестве выполненных работ, - штраф вразмере 10 процентов от стоимости ненадлежащим образом выполненныхработ, выявленных в ходе контрольной проверки, при этом исправлениеуказанных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки,согласованные с Заказчиком; за нарушение сроков сдачи готовой проектной продукции - пеню вразмере 0,1 процента от цены контракта, указанной в пункте 2.1 статьи2, за каждый день просрочки. При задержке срока сдачи по винеПодрядчика более чем на 30 дней Подрядчик уплачивает пеню в размере 1процента от цены контракта за каждый день просрочки до фактическогоисполнения обязательства. 6.7. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящемуконтракту виновная сторона возмещает другой стороне все вызванныенеисполнением обязательств по контракту непокрытые неустойками убытки,включая упущенную выгоду пострадавшей стороне. 6.8. Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождаютСтороны от исполнения обязательств в натуре или устранения нарушений. 6.9. Подрядчик не несет ответственности за невыполнениеобязательств по настоящему контракту, если оно вызвано действием илибездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственныхобязательств перед Подрядчиком, определенных настоящим контрактом. 7. Прочие условия 7.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашениюСторон. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет письменноеуведомление другим Сторонам. В течение 30 дней Стороны рассматриваютуведомление и принимают совместное решение о расторжении контракта. 7.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собойновые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом,считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменнойформе в виде дополнительного соглашения. 7.3. Государственный заказчик и Заказчик обязуются не вносить впроектную продукцию никаких изменений без согласия Подрядчика. 7.4. Настоящий контракт может быть расторгнут по решению суда вслучаях: систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ,предусмотренных календарным планом к настоящему контракту; несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, еслиисправление соответствующих некачественно выполненных работ влечетзадержку строительства; представления актов государственных органов в рамках действующегозаконодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение работ. 7.5. По письменному требованию Государственного заказчикаобеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту подлежитуплате в случаях: невыполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом; нарушения сроков исполнения работ (в том числе промежуточных) исроков, установленных Заказчиком, устранения недостатков, выявленныхЗаказчиком; выполнения работ и/или оказания услуг с ненадлежащим качеством(включая нарушение требований к техническим характеристикам,потребительским свойствам товара (работ, услуг). 7.6. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами понастоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоровмежду Сторонами. 7.7. В случае невозможности разрешения разногласий путемпереговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовскойобласти в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации. 7.8. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящимконтрактом, регулируются по правилам и в порядке действующегозаконодательства Российской Федерации. 8. Действие непреодолимой силы 8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другимиСторонами за неисполнение обязательств по настоящему контракту,обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),возникших помимо воли и желания Сторон, в том числе военные действия,гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары,землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, атакже издание актов государственных органов. В случае наступленияобстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны руководствуютсяв своих действиях действующим законодательством Российской Федерации. 8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должнаизвестить другие Стороны о препятствии и его влиянии на исполнениеобязательств по контракту. 8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывнона протяжении 3 месяцев и не обнаруживают признаков прекращения,настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон по соглашениюмежду ними. 9. Срок действия контракта Настоящий контракт действует с момента его подписания довыполнения Сторонами принятых по настоящему контракту обязательств иурегулирования взаимных расчетов. 10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон Государственный заказчик Заказчик Подрядчик Начальник общего отдела Администрации области М.В. Фишкин Приложение к Государственному контракту на выполнение проектной продукции от ____________ N _____ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН производства работ на 20 ___ год по объекту "__________________________________"|———|—————————————|—————————————|———————————————————————|| N |Наименование-| Стоимость |Выполнение (по месяцам)||п/п| видов работ |(тыс. рублей)| (тыс. рублей) || | | |———|————|————|————|————|| | | | | | | | ||———|—————————————|—————————————|———|————|————|————|————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||———|—————————————|—————————————|———|————|————|————|————||1. | | | | | | | ||———|—————————————|—————————————|———|————|————|————|————||2. | | | | | | | ||———|—————————————|—————————————|———|————|————|————|————||3. | | | | | | | ||———|—————————————|—————————————|———|————|————|————|————||4. | | | | | | | ||———|—————————————|—————————————|———|————|————|————|————||5. | | | | | | | ||———|—————————————|—————————————|———|————|————|————|————||6. | | | | | | | ||———|—————————————|—————————————|———|————|————|————|————|| |Итого | | | | | | ||———|—————————————|—————————————|———|————|————|————|————| Государственный заказчик Заказчик Подрядчик Приложение 3 к постановлению Администрации области от 12.03.2004 N 114 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N_____- ГК на выполнение комплексного (выборочного) капитального ремонта на объектах областной собственности (Утратил силу - Постановление Администрации Ростовской областиот 02.02.2010 г. N 28)