Распоряжение Главы Администрации Ростовской области от 28.09.2007 № 142

Об ответственности министров и глав муниципальных образований Ростовской области за невыполнение установленных торгами сроков строительства, реконструкции, капитального ремонта и проектирования объектов

                                   
                                   
                           ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
                               (ГУБЕРНАТОР)
                            РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                                   
                               РАСПОРЯЖЕНИЕ
                                   
              28.09.2007          N 142          г. Ростов-на-Дону
                   Об ответственности министров и глав
                   муниципальных образований Ростовской
                  области за невыполнение установленных
               торгами сроков строительства, реконструкции,
              капитального ремонта и проектирования объектов
       В целях  усиления  персональной  ответственности  за   исполнениегосударственных  (муниципальных)  контрактов  по объектам капитальногостроительства,  реконструкции и капитального ремонта,  заключенных  порезультатам  размещения  заказа  для  государственных  (муниципальных)нужд:
       
       1. Главным распорядителям бюджетных средств:
       включать в   перечни   объектов   капитального   строительства  икапитального ремонта  на  следующий  финансовый  год  только  объекты,имеющие  все  необходимые  материалы  для  формирования инвестиционнойпрограммы в соответствии  с  постановлением  Администрации  Ростовскойобласти  от  03.08.2007  N  315 "О порядке формирования инвестиционныхпроектов,  проведения проверки и выдачи заключений об эффективности, одостоверности   и   об  оценке  обоснованности  использования  средствобластного бюджета, направляемых на капитальные вложения";
       в случае   необходимости   осуществлять   корректировку  перечнейобъектов   капитального    строительства    (капитального    ремонта),утвержденных   в   установленном   порядке,   с   включением   в   нихдополнительных объектов с лимитом финансирования на  сумму  более  5,0млн.  рублей  до  1 июля текущего года,  а объектов на сумму менее 5,0млн. рублей - до 1 сентября текущего года.
       2. Обязать государственных заказчиков:
       в обязательном   порядке    направлять    сведения    в    реестрнедобросовестных   поставщиков   об   участниках   размещения  заказа,уклонившихся от  заключения  государственного  контракта,  а  также  опоставщиках   (исполнителях,   подрядчиках),  с  которыми  расторгнутыгосударственные контракты по  решению  суда  в  связи  с  существеннымнарушением ими государственных контрактов;
       предусматривать в государственных контрактах штрафные санкции  засрыв  сроков  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание услуг вразмере не менее 1 процента от  стоимости  контракта  за  каждый  деньпросрочки;
       указывать в   государственных   контрактах    сроки    выполненияпромежуточных этапов работ.
       Промежуточными этапами могут быть:
       при строительстве  - конструктивные элементы (фундаменты,  стены,каркасы, перекрытия и т.п.);
       при капитальном ремонте - конструктивные элементы, отдельные видыработ (санитарно-технические, электромонтажные и т.п.) с разбивкой принеобходимости по частям здания.
       3. При неисполнении срока выполнения промежуточных  этапов  работобязать  государственных заказчиков направлять подрядчикам претензию суказанием в какой именно части не исполнены работы.
       Претензия должна  содержать  расчет  штрафных  санкций,  а  такжеуказание на обращение государственного заказчика в Арбитражный  суд  вслучае неисполнения подрядчиком претензии в течение одного месяца.
       При неисполнении    претензии    в    течение    одного    месяцагосударственный заказчик обязан обратиться в Арбитражный суд с иском орасторжении контракта ввиду его неисполнения подрядчиком.
       4. Положения пунктов 2, 3 настоящего распоряжения:
       подлежат соблюдению,  в том числе и в отношении лиц,  исполняющихфункции    заказчика-застройщика,    технического   надзора   согласногосударственному (муниципальному) контракту;
       обязательны также  и для муниципальных заказчиков в части средствФонда софинансирования социальных расходов.
       5. Главным    распорядителям    бюджетных    средств   обеспечитьнепрерывный  контроль  за  соблюдением  ими  и  подведомственными   имгосударственными  заказчиками,  а по Фонду софинансирования социальныхрасходов - также и муниципальными заказчиками, положений пунктов 2 - 4настоящего распоряжения.
       6. Главным  распорядителям  бюджетных  средств,   государственнымзаказчикам  включить  в штаты структурных подразделений,  занимающихсядоговорной  и  претензионной  работой,  сотрудников,  имеющих   высшееюридическое образование и опыт претензионной работы.
       7. При    неосвоении    муниципальным    образованием    средств,предусмотренных Фондом софинансирования социальных расходов на текущийгод,  не  выделять   данному   муниципальному   образованию   средстварезервного  фонда  Администрации  Ростовской области на финансированиенепредвиденных  расходов  областного  бюджета  в  текущем   году,   заисключением  финансирования  мероприятий  по  ликвидации  чрезвычайныхситуаций.
       8. Предупредить     отраслевых     министров    о    персональнойответственности  за  нарушение  сроков  строительства,  реконструкции,капитального  ремонта  и  проектирования  объектов,  установленных  порезультатам проведенных торгов.
       9. Контроль  за  исполнением распоряжения возложить на министра -руководителя  аппарата  Главы  Администрации   (Губернатора)   областиБударева  И.Г.,  заместителя Главы Администрации (Губернатора) областиАндриади Ю.Г.
       
       Глава Администрации
       (Губернатор) области                                     В.Ф. ЧубРаспоряжение вноситминистерство строительстваи жилищного хозяйства области