Постановление Мэра г. Ростова-на-Дону от 30.03.2009 № 202
Об утверждении примерных форм документов, используемых при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
М Э Р города Ростова-на-Дону ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.03.2009 N 202 Утратилo силу - Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 03.05.2011 г. N 266 Об утверждении примерных форм документов, используемых при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд В целях унификации документов, используемых при размещениизаказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг длямуниципальных нужд ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить примерные формы документов, используемых приразмещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказаниеуслуг для муниципальных нужд: 1.1. Примерная форма конкурсной документации для проведенияоткрытого конкурса согласно приложению 1; 1.2. Примерная форма журнала регистрации заявок на участие воткрытом конкурсе согласно приложению 2; 1.3. Примерная форма расписки в получении конверта с заявкой научастие в открытом конкурсе согласно приложению 3; 1.4. Примерная форма журнала регистрации участников размещениязаказа, представителей участников размещения заказа, прибывших напроцедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе согласноприложению 4; 1.5. Примерная форма документации для проведения открытогоаукциона согласно приложению 5; 1.6. Примерная форма журнала регистрации заявок на участие воткрытом аукционе согласно приложению 6; 1.7. Примерная форма расписки в получении заявки на участие воткрытом аукционе согласно приложению 7; 1.8. Примерная форма журнала регистрации участников аукциона,представителей участников аукциона, явившихся на аукцион согласноприложению 8; 1.9. Примерный порядок работы единой комиссии муниципальногозаказчика по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ,оказание услуг для муниципальных нужд согласно приложению 9; 1.10. Примерная форма муниципального контракта на поставкутоваров для муниципальных нужд согласно приложению 10; 1.11. Примерная форма муниципального контракта на выполнениеработ (оказание услуг) для муниципальных нужд согласно приложению 11. 2. Муниципальным заказчикам рекомендуется: - при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ иоказание услуг для муниципальных нужд руководствоваться примернымиформами документов, утвержденными настоящим постановлением. 3. Считать утратившим силу постановление Мэра города от02.07.2007 N 700 "Об утверждении Регламента Администрации городаРостова-на-Дону по подготовке форм документов и форм отчетности приразмещении заказов на закупки товаров, работ и услуг муниципальнымизаказчиками города". 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы Администрации города (по вопросам экономики) В.В.Золотухина. Мэр города М.А. ЧернышевПостановление вноситуправление экономического развития Приложение 1 к постановлению Мэра города N 202 от 30.03.2009 Примерная форма конкурсной документации для проведения открытого конкурса. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКАУТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО: Наименование должности Заместитель главы Администрациируководителя исполнительного города Ростова-на-Донуоргана муниципального заказчика (по вопросам экономики)_______________________________ _______________________________ (подпись, инициалы и фамилия) (подпись, инициалы и фамилия)"___"__________ 200 ___ г. "___" __________ 200 ___ г.М.П. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА (предмет конкурса) Начальник Управления экономического развития Администрации города Ростова- на-Дону (далее - Управление) ______________________________ (подпись, инициалы и фамилия) "___" __________ 200 ___ г. Начальник отдела муниципального заказа Управления ______________________________ (подпись, инициалы и фамилия) "___" __________ 200 ___ г. Главный (ведущий) специалист отдела муниципального заказа Управления ______________________________ (подпись, инициалы и фамилия) "___" __________ 200 ___ г. город Ростов-на-Дону 200__ год СОДЕРЖАНИЕ N страницы1. Общие положения....................................................2. Требования к участникам размещения заказа..........................3. Порядок предоставления конкурсной документации.....................4. Разъяснение положений конкурсной документации......................5. Внесение изменений в конкурсную документацию.......................6. Отказ от проведения конкурса.......................................7. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки научастие в конкурсе....................................................8. Подача заявок на участие в конкурсе................................9. Изменение или отзыв заявок на участие в конкурсе...................10. Обеспечение заявок на участие в конкурсе..........................11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе...............12. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе.........................13. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе......................14. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе...............15. Заключение муниципального контракта по результатам проведенияконкурса..............................................................16. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещениязаказа................................................................Информационная карта..................................................Приложение 1. Форма заявки на участие в открытом конкурсе............. 1. Общие положения. 1.1. Настоящая конкурсная документация разработана в соответствиис Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов напоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственныхи муниципальных нужд" (далее - Закон), Гражданским кодексом РоссийскойФедерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральнымизаконами, нормативными правовыми актами Российской Федерации,законодательного и исполнительного органов Ростовской области,представительного и исполнительно-распорядительного органов местногосамоуправления города Ростова-на-Дону. 1.2. Муниципальный заказчик _________________________________ (наименование муниципального заказчика)(далее - Заказчик). 1.3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адресэлектронной почты, контактное должностное лицо, контактный телефонЗаказчика, факс, официальный сайт в сети "Интернет" указаны вИнформационной карте настоящей конкурсной документации (далее -Информационная карта). 1.4. Комиссия по размещению заказа: конкурсная или единаякомиссия Заказчика (далее - Комиссия), созданная для осуществлениявскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступак находящимся в информационной системе общего пользования, поданным вформе электронных документов и подписанным в соответствии снормативными правовыми актами Российской Федерации заявкам на участиев конкурсе (далее - вскрытие конвертов с заявками на участие вконкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документовзаявкам на участие в конкурсе), отбора участников конкурса,рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе,определения победителя конкурса, ведение протокола вскрытия конвертовс заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в формеэлектронных документов заявкам на участие в конкурсе, протоколарассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки исопоставления заявок на участие в конкурсе на право заключениямуниципального контракта на поставки товаров, выполнение работ,оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования -городской округ город Ростов-на-Дону. 1.5. Форма торгов ___________________________________________. (указывается открытый или закрытый конкурс) 1.6. Предмет муниципального контракта ________________________. 1.7. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ,оказываемых услуг указаны в Информационной карте. 1.8. Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническимхарактеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности,требования к функциональным характеристикам (потребительскимсвойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара,требования к результатам работ, требования к описанию участникамиразмещения заказа поставляемого товара (его функциональныххарактеристик (потребительских свойств), количественных и качественныххарактеристик), требования к описанию участниками размещения заказавыполняемых работ, оказываемых услуг (их количественных и качественныххарактеристик), требования к сроку и (или) объему предоставлениягарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, красходам на эксплуатацию товара (при необходимости) и иные показатели,связанные с определением соответствия поставляемого товара,выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика указаны вИнформационной карте. 1.9. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров,выполнения работ, оказания услуг указаны в Информационной карте. 1.10. Участники размещения заказа - лица, претендующие назаключение муниципального контракта. 1.11. Муниципальный контракт (далее - Контракт) - договор,заключенный Заказчиком от имени муниципального образования -городского округа города Ростова-на-Дону в целях обеспечениямуниципальных нужд. 1.12. Начальная (максимальная) цена Контракта (цена лота) указанав Информационной карте. 1.13. Цена Контракта является твердой и не может изменяться входе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных конкурснойдокументацией. 1.14. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг указаныв Информационной карте. 1.15. Источник финансирования муниципального заказа указан вИнформационной карте. 1.16. Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетомили без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенныхпошлин, налогов и других обязательных платежей) указан вИнформационной карте. 1.16.1. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию суказанием начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части ктехнике, к оборудованию (в случае, если при проведении конкурса навыполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники,оборудования невозможно определить необходимое количество запасныхчастей к технике, к оборудованию, необходимый объем работ, услуг)указан в Информационной карте. 1.17. Валюта, используемая для формирования цены Контракта ирасчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), указана вИнформационной карте. 1.18. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика илиКомиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случаенарушения указанного положения конкурс может быть признаннедействительным по иску заинтересованного лица в порядке,предусмотренном законодательством Российской Федерации. 1.19. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные сподготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием вконкурсе и заключением Контракта. 1.20. Заказчик предоставляет преимущества учреждениям ипредприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организацияминвалидов _____(да, нет). 1.21. Размещение заказов осуществляется только у субъектов малогопредпринимательства ______ (да, нет). 2. Требования к участникам размещения заказа. 2.1. Участником размещения заказа путем проведения конкурса(участником конкурса) может быть любое юридическое лицо независимо оторганизационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения иместа происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числеиндивидуальный предприниматель. 2.2. Участники размещения заказа должны соответствовать следующимобязательным требованиям (далее - обязательные требования): 2.2.1. соответствие участников размещения заказа требованиям,устанавливаемым в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,оказание услуг, являющихся предметом конкурса; 2.2.2. непроведение ликвидации участника размещения заказа -юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признанииучастника размещения заказа - юридического лица, индивидуальногопредпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 2.2.3. неприостановление деятельности участника размещения заказав порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации обадминистративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие вконкурсе; 2.2.4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности поначисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетылюбого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедшийкалендарный год, размер которой превышает двадцать пять процентовбалансовой стоимости активов участника размещения заказа по даннымбухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.Участник размещения заказа считается соответствующим установленномутребованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженностив соответствии с законодательством Российской Федерации и решение потакой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе непринято. 2.3. Заказчик также вправе установить требования к участникамразмещения заказа: 2.3.1. обладание участниками размещения заказа исключительнымиправами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи сисполнением Контракта Заказчик приобретает права на объектыинтеллектуальной собственности, за исключением случаев размещениязаказа на создание произведения литературы или искусства (заисключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, нафинансирование проката или показа национального фильма; 2.3.2. отсутствие в предусмотренном Законом реестренедобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. 2.4. Заказчик не вправе устанавливать иные требования кучастникам размещения заказа. 2.5. Обязательные требования, определенные пунктом 2.2 раздела 2настоящей конкурсной документации, а также требования, определенныепунктом 2.3 раздела 2 настоящей конкурсной документации, указанныеЗаказчиком в Информационной карте, предъявляются ко всем участникамразмещения заказа. 2.6. Заказчик, Комиссия проверяет соответствие участниковразмещения заказа требованию, указанному в подпункте 2.3.2 пункта 2.3раздела 2 настоящей конкурсной документации, если такое требованиеустановлено Заказчиком. Заказчик, Комиссия вправе проверятьсоответствие участника размещения заказа требованиям, указанным впунктах подпунктах 2.2.2-2.2.4 пункта 2.2 раздела 2 настоящейконкурсной документации. При этом Заказчик, Комиссия не вправевозлагать на участников размещения заказа обязанность подтверждатьсоответствие данным требованиям. 2.7. Участник размещения заказа имеет право выступать вотношениях, связанных с размещением заказа на поставки товаров,выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, какнепосредственно, так и через своего представителя. Полномочияпредставителя участника размещения заказа подтверждаетсядоверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданскимзаконодательством, или ее нотариально заверенной копией. 3. Порядок предоставления конкурсной документации. 3.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании илиразмещения на официальном сайте извещения о проведении открытогоконкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованноголица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронногодокумента, в течение двух рабочих дней со дня получениясоответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурснуюдокументацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытогоконкурса. 3.2. Конкурсная документация предоставляется в письменной формебез взимания платы. 3.3. Предоставление конкурсной документации до опубликования иразмещения на официальном сайте извещения о проведении открытогоконкурса не допускается. 3.4. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте,должна соответствовать конкурсной документации предоставляемой вписьменной форме или в форме электронного документа по заявлениюзаинтересованного лица. 3.5. В случае нарушения вышеуказанных требований открытый конкурсможет быть признан недействительным в установленном законодательствомРоссийской Федерации порядке. 4. Разъяснение положений конкурсной документации. 4.1. Любой участник размещения заказа вправе направить Заказчикув письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запросо разъяснении положений конкурсной документации. 4.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанногозапроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в формеэлектронного документа разъяснения положений конкурсной документации,если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять днейдо дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 4.3. Дата начала и окончания срока предоставления участникамразмещения заказа разъяснений положений конкурсной документацииуказаны в Информационной карте. 4.4. В течение одного дня со дня направления разъясненияположений конкурсной документации по запросу участника размещениязаказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком наофициальном сайте с указанием предмета запроса, но без указанияучастника размещения заказа, от которого поступил запрос. 4.5. Разъяснение положений конкурсной документации не должноизменять ее суть. 5. Внесение изменений в конкурсную документацию. 5.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии сзапросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесенииизменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до дняокончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предметаконкурса не допускается. 5.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения овнесении изменений в конкурсную документацию такие измененияопубликовываются в официальном печатном издании и в течение одного дняразмещаются Заказчиком на официальном сайте в порядке, установленномдля опубликования и размещения извещения о проведении открытогоконкурса. 5.3. В течение двух рабочих дней Заказчик направляет изменения вконкурсную документацию заказными письмами или в форме электронныхдокументов всем участникам размещения заказа, которым былапредоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен бытьпродлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном изданиии размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурснуюдокументацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсетакой срок составлял не менее чем двадцать дней. 5.4. Участники размещения заказа, использующие конкурснуюдокументацию с официального сайта, идентификация которых невозможна,самостоятельно отслеживают изменения, внесенные в извещение опроведении открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенныена официальном сайте и опубликованные в официальном печатном издании. 5.5. Заказчик не несет ответственности в случае, если участникразмещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными вконкурсную документацию, размещенными и опубликованными надлежащимобразом. 6. Отказ от проведения конкурса. 6.1. Заказчик, официально опубликовавший в официальном печатномиздании и разместивший на официальном сайте извещение о проведенииоткрытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чемза пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие вконкурсе. 6.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурсаопубликовывается и размещается Заказчиком соответственно в течениепяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе отпроведения открытого конкурса в порядке, установленном дляофициального опубликования и размещения на официальном сайте извещенияо проведении открытого конкурса. 6.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанногорешения Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаныпочтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства(для физического лица) участника размещения заказа) конверты сзаявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в формеэлектронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляютсясоответствующие уведомления всем участникам размещения заказа,подавшим заявки на участие в конкурсе. 6.4. Если установлено требование обеспечения заявки на участие вконкурсе, Заказчик возвращает участникам размещения заказа денежныесредства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие вконкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения оботказе от проведения открытого конкурса путем перечисления денежныхсредств на банковский счет, указанный в заявке на участие в конкурсе,поданной соответствующим участником размещения заказа. 7. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе. 7.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие вконкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в формеэлектронного документа. На конверте с заявкой на участие в конкурсеуказывается наименование открытого конкурса (лота), на участие вкотором подается данная заявка, следующим образом: "Заявка на участиев открытом конкурсе (лоте)__________". Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конвертесвое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица)или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (дляфизического лица). 7.2. Заявка на участие в конкурсе (лоте) должна содержать: 7.2.1. сведения и документы об участнике размещения заказа,подавшем такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения оборганизационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (дляюридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактноготелефона; б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения наофициальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку изединого государственного реестра юридических лиц или нотариальнозаверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную неранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайтеизвещения о проведении открытого конкурса выписку из единогогосударственного реестра индивидуальных предпринимателей илинотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальныхпредпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иныхфизических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский языкдокументов о государственной регистрации юридического лица илифизического лица в качестве индивидуального предпринимателя всоответствии с законодательством соответствующего государства (дляиностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дняразмещения на официальном сайте извещения о проведении открытогоконкурса; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществлениедействий от имени участника размещения заказа - юридического лица(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначениифизического лица на должность, в соответствии с которым такоефизическое лицо обладает правом действовать от имени участникаразмещения заказа без доверенности (далее - руководитель)). В случае,если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявкана участие в конкурсе должна содержать также доверенность наосуществление действий от имени участника размещения заказа,заверенную печатью участника размещения заказа и подписаннуюруководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) илиуполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально завереннуюкопию такой доверенности. В случае, если указанная доверенностьподписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещениязаказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,подтверждающий полномочия такого лица; г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещениязаказа, в случае проведения конкурса на выполнение работ, оказаниеуслуг, если в конкурсной документации указан такой критерий оценкизаявок на участие в конкурсе, как квалификация участника размещениязаказа; д) копии учредительных документов участника размещения заказа(для юридических лиц); е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либокопия такого решения в случае, если требование о необходимости наличиятакого решения для совершения крупной сделки установленозаконодательством Российской Федерации, учредительными документамиюридического лица и если для участника размещения заказа поставкатоваров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметомКонтракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявкина участие в конкурсе, обеспечения исполнения Контракта являютсякрупной сделкой. 7.2.2. предложение о функциональных характеристиках(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, окачестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполненияКонтракта, в том числе предложение о цене Контракта, о цене единицытовара, услуги в случае, если при размещении заказа на поставкитехнических средств реабилитации инвалидов, на оказание услуг в сфереобразования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению длямуниципальных нужд конкурсной документацией предусмотрено правоЗаказчика заключить Контракт с несколькими участниками размещениязаказа; о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, коборудованию, о цене единицы услуги и (или) работы в случае, если припроведении конкурса на право заключить Контракт на выполнениетехнического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования,оказание услуг связи, юридических услуг Заказчиком указаны вконкурсной документации начальная (максимальная) цена Контракта (ценалота), а также начальная (максимальная) цена запасных частей (каждойзапасной части) к технике, к оборудованию и начальная (максимальная)цена единицы услуги и (или) работы; 7.2.3. документы или копии документов, подтверждающихсоответствие участника размещения заказа установленным требованиям иусловиям допуска к участию в конкурсе: а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качествеобеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурснойдокументации содержится указание на требование обеспечения такойзаявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежныхсредств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копиятакого поручения); б) копии документов, подтверждающих соответствие участникаразмещения заказа требованию, установленному подпунктом 2.2.1 пункта2.2 раздела 2 настоящей конкурсной документации; в) документы, подтверждающие соответствие участника размещениязаказа требованию, установленному в соответствии с подпунктом 2.3.1пункта 2.3 раздела 2 настоящей конкурсной документации; 7.2.4. Описание поставляемого товара, его функциональныехарактеристики (потребительские свойства), его количественные икачественные характеристики, описание выполняемых работ, оказываемыхуслуг, которые являются предметом конкурса, их количественные икачественные характеристики. 7.3. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок,чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара,на поставки которого размещается заказ. 7.4. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствиеучастника размещения заказа требованиям, предусмотренным в подпунктах2.2.2-2.2.4 пункта 2.2 раздела 2 настоящей конкурсной документации. 7.5. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы томазаявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы.Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должнысодержать опись входящих в их состав документов, быть скрепленыпечатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаныучастником размещения заказа или лицом, уполномоченным такимучастником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказауказанных требований означает, что все документы и сведения, входящиев состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие вконкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а такжеподтверждает подлинность и достоверность представленных в составезаявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурседокументов и сведений. Не допускается устанавливать иные требования коформлению заявки на участие в конкурсе, за исключениемпредусмотренных настоящим пунктом требований к оформлению заявки научастие в конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение участникомразмещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие вконкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны бытьпронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию вконкурсе. 7.6. Требовать от участника размещения заказа иное, заисключением предусмотренных абзацами "а" - "в", "д" и "е" подпункта7.2.1 и подпунктами 7.2.2-7.2.3 пункта 7.2 раздела 7 настоящейконкурсной документации документов и сведений, не допускается. Недопускается требовать от участника размещения заказа предоставлениеоригиналов документов. 7.7. Представленные в составе заявки на участие в конкурседокументы участнику размещения заказа не возвращаются. 7.8. Заявка на участие в конкурсе и приложения к ней должны бытьнаписаны на русском языке. 8. Подача заявок на участие в конкурсе. 8.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие вконкурсе по форме, установленной в настоящей конкурсной документации. 8.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие вконкурсе в письменной форме или в форме электронного документа. Приполучении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронногодокумента, Заказчик обязан подтвердить в письменной форме или в формеэлектронного документа ее получение в течение одного рабочего дня содня получения такой заявки. 8.3. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие вконкурсе, Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений,содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками научастие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронныхдокументов заявкам на участие в конкурсе. Должностные лица Заказчика,осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе изаявок на участие в конкурсе, поданных в форме электронных документов,не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента ихвскрытия в соответствии с разделом 11 настоящей конкурснойдокументации. 8.4. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок научастие в конкурсе указаны в Информационной карте. При этом датойначала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день,следующий за днем опубликования в официальном печатном издании илиразмещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. Датаокончания срока подачи заявок на участие в конкурсе устанавливается всоответствии с пунктом 11.6 раздела 11 настоящей конкурснойдокументации. 8.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявкуна участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). 8.6. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждаяподанная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе,поступившие в срок, указанный в конкурсной документации,регистрируются Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие воткрытом конкурсе в порядке поступления конвертов с заявками научастие в конкурсе. 8.7. Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсемаркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера,соответствующего номеру в Журнале регистрации заявок на участие воткрытом конкурсе и времени его получения. 8.8. Отказ в приеме конверта с заявкой на участие в конкурсе, накотором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшемтакой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в томчисле в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшегоконверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление такихдействий от имени участника размещения заказа, не допускается. 8.9. По требованию участника размещения заказа, подавшего конвертс заявкой на участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в полученииконверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 9. Изменение или отзыв заявок на участие в конкурсе. 9.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие вконкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе влюбое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками научастие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронныхдокументов заявкам на участие в конкурсе. 9.2. Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе,считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе. Изменениязаявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме взапечатанном конверте. На конверте указываются предмет открытогоконкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка, ипервоначальный регистрационный номер заявки следующим образом:"Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _________________.Номер лота ___). Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе___". 9.3. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются вЖурнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе на правозаключения муниципального контракта аналогично порядку, установленномудля регистрации заявок на участие в конкурсе. 9.4. Заявка на участие в конкурсе отзывается в следующем порядке: - участник размещения заказа подает в письменном виде уведомлениеоб отзыве заявки на участие в конкурсе, содержащее информацию о том,что он отзывает свою заявку; - в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсеуказывается предмет конкурса, регистрационный номер заявки на участиев конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе; - уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе скрепляетсяпечатью участника размещения заказа (для юридических лиц) иподписывается участником размещения заказа или лицом, уполномоченнымтаким участником размещения заказа. 9.5. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подаетсядо момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе иоткрытием доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов,по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками научастие в конкурсе, указанному в настоящей конкурсной документации. 9.6. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсерегистрируется в Журнале регистрации заявок на участие в открытомконкурсе порядке, установленном разделом 8 настоящей конкурснойдокументации. 9.7. При получении уведомления об отзыве заявки на участие вконкурсе Заказчик сравнивает регистрационный номер заявки на участие вконкурсе, указанный в заявке на участие в конкурсе и в уведомлении оботзыве заявки на участие в конкурсе, и если они совпадают, вскрываетконверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана. 9.8. Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе, вотношении которой поступило уведомление об отзыве, отражается в акте,подписываемом Заказчиком и представителем юридического лица участникаразмещения заказа, представителем либо физическим лицом участникомразмещения заказа. 9.9. В случае соответствия уведомления об отзыве заявки научастие в конкурсе требованиям, указанным выше, и соответствиярегистрационного номера заявки, указанного в уведомлении об отзывезаявки, регистрационному номеру заявки, указанному в заявке на участиев конкурсе, заявка на участие в конкурсе считается отозванной внадлежащем порядке. 9.10. Заказчик не несет ответственность за негативныепоследствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка научастие в конкурсе которого отозвана. 9.11. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срокаподачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше,считаются неподанными. 9.12. В случае, если было установлено требование обеспечениязаявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные вкачестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средстваучастнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в конкурсе,в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомленияоб отзыве заявки на участие в конкурсе. 10. Обеспечение заявок на участие в конкурсе. 10.1. Заказчиком устанавливается требование о внесении денежныхсредств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. 10.2. Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе вравной мере распространяется на всех участников размещения заказа. 10.3. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок ипорядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки,реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств указаны вИнформационной карте. 10.4. Перечисление участником размещения заказа денежных средствв качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждаетсяплатежным поручением или копией такого поручения. 10.5. В случае отсутствия в составе заявки на участие в конкурседокументов, подтверждающих внесение денежных средств в качествеобеспечения заявки на участие в конкурсе (платежного поручения иликопии такого поручения) участнику размещения заказа, подавшемусоответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в конкурсе всоответствии с пунктом 12.4 раздела 12 настоящей конкурснойдокументации. 11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе. 11.1. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками научастие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронныхдокументов заявкам на участие в конкурсе указаны в извещении опроведении конкурса и Информационной карте. 11.2. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещениио проведении открытого конкурса, Комиссией вскрываются конверты сзаявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа кподанным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 11.3. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе иоткрытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам научастие в конкурсе осуществляются в один день. 11.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие вконкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытииконвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа кподанным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 11.5. Все присутствующие при вскрытии конвертов лицарегистрируются в Журнале регистрации участников размещения заказа,представителей участников размещения заказа, прибывших на процедурувскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 11.6. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсеи открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкамна участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов сзаявками на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в формеэлектронных документов заявкам на участие в конкурсе (в случаепроведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов сзаявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, иоткрытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам научастие в конкурсе в отношении такого лота), но не раньше времени,указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурснойдокументации, Комиссия объявляет присутствующим при вскрытии такихконвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документовзаявкам на участие в конкурсе участникам размещения заказа овозможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозватьподанные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявкамина участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в формеэлектронных документов заявкам на участие в конкурсе. 11.7. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие вконкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в формеэлектронных документов заявкам на участие в конкурсе, которыепоступили Заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе иоткрытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам научастие в конкурсе. 11.8. В случае установления факта подачи одним участникомразмещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе вотношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявкитаким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такогоучастника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, нерассматриваются и возвращаются такому участнику. 11.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участиев конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт суказанной заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной вформе электронного документа заявке на участие в конкурсе. 11.10. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участникаразмещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе котороговскрывается или доступ к поданной в форме электронного документазаявке на участие в конкурсе которого открывается, наличие сведений идокументов, предусмотренных конкурсной документацией, условияисполнения Контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критериемоценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытииконвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа кподанным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 11.11. Комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявкамина участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в формеэлектронных документов заявкам на участие в конкурсе, подписываемыйвсеми присутствующими членами Комиссии и Заказчиком непосредственнопосле вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытиядоступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие вконкурсе, размещаемый Заказчиком в течение дня, следующего после дняподписания такого протокола, на официальном сайте. 11.12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участиев конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или неподано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признаетсянесостоявшимся, а в протокол вскрытия конвертов с заявками на участиев конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронныхдокументов заявкам на участие в конкурсе вносится информация опризнании конкурса несостоявшимся. В случае, если конкурснойдокументацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых поданатолько одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявкана участие в конкурсе. 11.13. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие вконкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документовзаявкам на участие в конкурсе информация об участниках размещениязаказа, подавших заявки на участие в конкурсе, о наличии документов исведений, предусмотренных конкурсной документацией, может сразуразмещаться на официальном сайте. 11.14. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов сзаявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в формеэлектронных документов заявкам на участие в конкурсе. 11.15. Участник размещения заказа (представитель участникаразмещения заказа), присутствующий при вскрытии конвертов с заявкамина участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в формеэлектронных документов заявкам на участие в конкурсе, вправеосуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытиядоступа к таким заявкам. 11.16. Полученные после окончания приема конвертов с заявками научастие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявокна участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсевскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (дляюридического лица) или сведения о месте жительства (для физическоголица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа кподанным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе,и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникамразмещения заказа. В случае, если было установлено требованиеобеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик возвращаетвнесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежныесредства указанным участникам размещения заказа в течение пяти рабочихдней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок научастие в конкурсе. 12. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе. 12.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе насоответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, исоответствие участников размещения заказа требованиям, установленным вразделе 2 настоящей конкурсной документации. 12.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не можетпревышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками научастие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронныхдокументов заявкам на участие в конкурсе. 12.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие вконкурсе Комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсеучастника размещения заказа и о признании участника размещения заказа,подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или оботказе в допуске такого участника размещения заказа к участию вконкурсе в соответствии с пунктом 12.4 раздела 12 настоящей конкурснойдокументации. 12.4. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участникразмещения заказа не допускается Комиссией к участию в конкурсе вслучае: - непредоставления документов, определенных пунктом 7.2 раздела 7настоящей конкурсной документации (за исключением абзаца "г" подпункта7.2.1 пункта 7.2 и пункта 7.3 раздела 7 настоящей конкурснойдокументации) либо наличия в таких документах недостоверных сведенийоб участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах,соответственно на поставки, выполнение, оказание которых размещаетсязаказ; - несоответствия требованиям, установленным в пункте 2.2 раздела2 настоящей конкурсной документации; - непредоставления документа или копии документа, подтверждающеговнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие вконкурсе, если требование обеспечения заявок указано в конкурснойдокументации; - несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиямконкурсной документации, в том числе наличие в заявке предложения оцене Контракта, превышающей начальную (максимальную) цену Контракта(цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную(максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике,к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или)работы. 12.5. Если в заявке или в документах, входящих в состав заявки научастие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением суммпрописью и цифрами, Комиссией принимается к рассмотрению сумма,указанная прописью. 12.6. Если в заявке или документах, входящих в состав заявки научастие в конкурсе, установлены арифметические ошибки, такая заявкасчитается несоответствующей требованиям конкурсной документации. 12.7. Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям,кроме указанных в пункте 12.4 раздела 12 настоящей конкурснойдокументации случаев, не допускается. 12.8. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов иорганизаций сведения о проведении ликвидации участника размещениязаказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, опринятии арбитражным судом решения о признании такого участника -юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и оботкрытии конкурсного производства, о приостановлении деятельноститакого участника в порядке, предусмотренном Кодексом РоссийскойФедерации об административных правонарушениях, о наличиизадолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и инымобязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственныевнебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжалованииналичия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаныпредоставить необходимые сведения по запросу Заказчика. 12.9. В случае установления недостоверности сведений,содержащихся в документах, представленных участником размещения заказав соответствии с пунктом 7.2 раздела 7 настоящей конкурснойдокументации, установления факта проведения ликвидации участникаразмещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судомрешения о признании участника размещения заказа - юридического лица,индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсногопроизводства, факта приостановления деятельности такого участника впорядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации обадминистративных правонарушениях, факта наличия у такого участниказадолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательнымплатежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетныефонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцатьпять процентов балансовой стоимости активов такого участника по даннымбухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, приусловии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указаннойзадолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации,Заказчик, Комиссия обязаны отстранить такого участника от участия вконкурсе на любом этапе их проведения. 12.10. Решение Заказчика, Комиссии об отстранении участникаразмещения заказа от участия в конкурсе либо решение Комиссии оботказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано такимучастником в порядке, предусмотренном Федеральным законом. 12.11. Допуск Заказчиком, Комиссией к участию в конкурсеучастника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 12.4части 12 настоящей конкурсной документации не может быть допущен кучастию в конкурсе, если Заказчиком, Комиссией были установленыслучаи, указанные в пункте 12.4 раздела 12 настоящей конкурснойдокументации, или отказ в допуске к участию в конкурсе по инымоснованиям, кроме указанных в пункте 12.4 раздела 12 настоящейконкурсной документации случаев, является основанием для признаниясудом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или поиску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещениязаказов федерального органа исполнительной власти, органаисполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местногосамоуправления. 12.12. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе ведетсяКомиссией, подписывается всеми присутствующими на заседании членамиКомиссии, Заказчиком и размещается Заказчиком на официальном сайте вдень окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 12.13. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие вконкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещениязаказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным кучастию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Комиссиейрешениях не позднее дня, следующего за днем подписания протоколарассмотрения заявок на участие в конкурсе. 12.14. В случае, если было установлено требование обеспечениязаявки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает внесенные в качествеобеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участникуразмещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе и недопущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дняподписания протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 12.15. В случае, если на основании результатов рассмотрениязаявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске кучастию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявкина участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признанииучастником конкурса только одного участника размещения заказа,подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признаетсянесостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотренодва и более лота, конкурс признается не состоявшимся только вотношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в которомпринято относительно всех участников размещения заказа, подавшихзаявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение одопуске к участию в котором и признании участником конкурса принятоотносительно только одного участника размещения заказа, подавшегозаявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. При этом Заказчикв случае, если было установлено требование обеспечения заявки научастие в конкурсе, возвращает внесенные в качестве обеспечения заявкина участие в конкурсе денежные средства участникам размещения заказа,подавшим заявки на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней содня признания конкурса несостоявшимся, за исключением участникаразмещения заказа, признанного участником конкурса. Денежные средства,внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,возвращаются указанному участнику конкурса в течение пяти рабочих днейсо дня заключения с ним Контракта. 12.16. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и толькоодин участник размещения заказа, подавший заявку на участие вконкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочихдней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие вконкурсе обязан передать такому участнику конкурса проект Контракта,который составляется путем включения условий исполнения Контракта,предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проектКонтракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом Контрактзаключается на условиях и по цене Контракта, которые предусмотренызаявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но ценатакого Контракта не может превышать начальную (максимальную) ценуКонтракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытогоконкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения Контракта.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участиев конкурсе, возвращаются такому участнику конкурса в течение пятирабочих дней со дня заключения с ним Контракта. Контракт может бытьзаключен не ранее чем через десять дней со дня размещения наофициальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсеили при проведении закрытого конкурса со дня подписания указанногопротокола. При непредставлении Заказчику таким участником конкурса всрок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанногоКонтракта, а также обеспечения исполнения Контракта в случае, еслиЗаказчиком было установлено требование обеспечения исполненияКонтракта, такой участник конкурса признается уклонившимся отзаключения Контракта. В случае уклонения такого участника конкурса отзаключения Контракта денежные средства, внесенные в качествеобеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 13. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе. Для определения лучших условий исполнения Контракта, предложенныхв заявках на участие в конкурсе, Комиссия оценивает и сопоставляеттакие заявки по критериям оценки заявок на участие в конкурсеприведенным в Информационной карте в порядке, определенном частью 14настоящей конкурсной документации. 14. Оценка и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 14.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок научастие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа,признанными участниками конкурса. 14.2. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе неможет превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрениязаявок на участие в конкурсе. 14.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсеосуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполненияКонтракта в соответствии с критериями и в порядке, которые установленынастоящей конкурсной документацией. 14.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок научастие в конкурсе Комиссией каждой заявке на участие в конкурсеотносительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихсяв них условий исполнения Контракта присваивается порядковый номер. 14.5. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшиеусловия исполнения Контракта, присваивается первый номер. 14.6. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсесодержатся одинаковые условия исполнения Контракта, меньший порядковыйномер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступиларанее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 14.7. Победителем конкурса признается участник конкурса, которыйпредложил лучшие условия исполнения Контракта и заявке на участие вконкурсе которого присвоен первый номер. 14.8. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок научастие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующимичленами Комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дняокончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие вконкурсе, размещается Заказчиком на официальном сайте в течение дня,следующего после дня его подписания, опубликовывается Заказчиком вофициальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня егоподписания. 14.9. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявкина участие в конкурсе возвращаются Заказчиком: - участниками конкурса, которые участвовали в конкурсе, но нестали победителями конкурса в течение пяти рабочих дней со дняподписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие вконкурсе; - победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со днязаключения с ним Контракта; - участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которогоприсвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключенияКонтракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса. 14.10. Любой участник конкурса после размещения протокола оценкии сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направитьЗаказчику в письменной форме, в том числе в форме электронногодокумента, запрос о разъяснении результатов конкурса. 14.11. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступлениятакого запроса обязан представить участнику конкурса в письменнойформе или в форме электронного документа соответствующие разъяснения. 14.12. Любой участник конкурса вправе обжаловать результатыконкурса в порядке, предусмотренном Законом. 15. Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурса. 15.1. Муниципальный заказ признается размещенным со днязаключения Контракта. 15.2. Контракт заключается в порядке, предусмотренном Гражданскимкодексом Российской Федерации и иными федеральными законами с учетомположений Закона и настоящей конкурсной документации. 15.3. Контракт заключается на условиях, указанных в поданнойучастником конкурса, с которым заключается Контракт, заявке на участиев конкурсе и в конкурсной документации. 15.4. После определения победителя конкурса в срок,предусмотренный настоящей конкурсной документацией для заключенияКонтракта, Заказчик обязан отказаться от заключения Контракта спобедителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса отзаключения Контракта с участником размещения заказа, с которымзаключается такой Контракт, в случае установления факта: 1) проведения ликвидации участников конкурса - юридических лицили принятия арбитражным судом решения о признании участниковразмещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателейбанкротами и об открытии конкурсного производства; 2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке,предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административныхправонарушениях; 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений,содержащихся в документах, указанных в пункте 7.2 раздела 7 настоящейконкурсной документации; 4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным порешению суда, если на момент истечения срока заключения Контрактабалансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пятьпроцентов балансовой стоимости активов указанных лиц по даннымбухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам,сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня илигосударственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимостиактивов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетностиза последний отчетный период, при условии, что указанные лица необжалуют наличие указанной задолженности в соответствии сзаконодательством Российской Федерации. 15.5. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписанияпротокола оценки и сопоставления заявки на участие в конкурсе передаетпобедителю конкурса один экземпляр протокола и проект Контракта,который составляется путем включения условий исполнения Контракта,предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, впроект Контракта, приложенный к настоящей конкурсной документации. 15.6. Победитель конкурса должен подписать и вернуть Заказчикупроект Контракта не позднее срока заключения Контракта, установленногов Информационной карте. 15.7. Заказчиком устанавливается требование обеспеченияисполнения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта, срок ипорядок его предоставления указываются в Информационной карте. 15.8. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса,заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок,предусмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчикуподписанный Контракт, переданный ему в установленном порядке, а такжеобеспечение исполнения Контракта в случае, если Заказчиком былоустановлено требование обеспечения исполнения Контракта, победительконкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которогоприсвоен второй номер, признается уклонившимся от заключенияКонтракта. 15.9. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся отзаключения Контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском отребовании о понуждении победителя конкурса заключить Контракт, атакже о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключенияКонтракта, либо заключить Контракт с участником конкурса, заявке научастие в конкурсе которого присвоен второй номер. Заказчик обязанзаключить Контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсекоторого присвоен второй номер, при отказе от заключения Контракта спобедителем конкурса в случаях, предусмотренных пунктом 15.4 раздела15 настоящей конкурсной документации. При этом заключение Контрактадля участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоенвторой номер, является обязательным. 15.10. В случае уклонения победителя конкурса или участникаконкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер,от заключения Контракта денежные средства, внесенные ими в качествеобеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 15.11. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие вконкурсе которого присвоен второй номер, от заключения КонтрактаЗаказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждениитакого участника заключить Контракт, а также о возмещении убытков,причиненных уклонением от заключения Контракта, или принять решение опризнании конкурса несостоявшимся. 15.12. В случае, если Заказчик отказался от заключения Контрактас победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие вконкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признаетсянесостоявшимся. 15.13. В случае отказа от заключения Контракта с победителемконкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключенияКонтракта с участником размещения заказа, с которым заключается такойКонтракт, Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего последня установления фактов, предусмотренных пунктом 15.4 раздела 15настоящей конкурсной документации и являющихся основанием для отказаот заключения Контракта, составляется протокол об отказе от заключенияКонтракта, подписываемый Заказчиком в день составления протокола,размещаемый Заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующегопосле дня подписания протокола. Заказчик в течение двух рабочих днейсо дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, скоторым Заказчик отказывается заключить Контракт. 15.14. При заключении Контракта Заказчик по согласованию сучастником, с которым заключается Контракт, вправе увеличитьколичество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы междуценой Контракта, предложенной таким участником, и начальной(максимальной) ценой Контракта (ценой лота). При этом цена единицыуказанного товара не должна превышать цену единицы товара,определяемую как частное от деления цены Контракта, указанной в заявкена участие в конкурсе участника конкурса, с которым заключаетсяКонтракт, на количество товара, указанное в извещении о проведенииоткрытого конкурса. 15.15. В случае расторжения Контракта в связи с неисполнением илиненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своихобязательств по такому Контракту Заказчик вправе заключить Контракт сучастником размещения заказа, с которым заключается Контракт приуклонении победителя конкурса от заключения Контракта, с согласиятакого участника размещения заказа. Контракт заключается с указаннымучастником размещения заказа на условиях, предусмотренных настоящейконкурсной документацией. Если до расторжения Контракта поставщиком(исполнителем, подрядчиком) частично исполнены обязательства по такомуКонтракту, при заключении нового Контракта количество поставляемоготовара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, должны бытьуменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненныхработ, оказанных услуг по Контракту, ранее заключенному с победителемконкурса. При этом цена Контракта должна быть уменьшенапропорционально количеству поставленного товара, объему выполненныхработ, оказанных услуг. 15.16. При заключении и исполнении Контракта изменение условийКонтракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке недопускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом. 15.17. Цена Контракта является твердой и не может изменяться входе его исполнения, за исключением случаев, установленных конкурснойдокументацией. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ,оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной Контрактом.Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без измененияпредусмотренных Контрактом количества товаров, объема работ, услуг ииных условий исполнения Контракта. 15.18. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем,подрядчиком) в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чемна десять процентов предусмотренные Контрактом количество товаров,объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах,услугах, соответственно на поставки, выполнение, оказание которыхзаключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительномобъеме работ, услуг, не предусмотренных Контрактом, но связанных сработами, услугами, предусмотренными Контрактом. При поставкедополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительногообъема таких работ, оказании дополнительного объема таких услугЗаказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком)вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорциональноколичеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чемна десять процентов такой цены Контракта, а при внесениисоответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребностив поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услугЗаказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Ценаединицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара присокращении потребности в поставке части такого товара должныопределяться как частное от деления первоначальной цены Контракта напредусмотренное в Контракте количество такого товара. 16. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказа. Действия (бездействие) Заказчика, Комиссии могут быть обжалованыв порядке, установленном действующим законодательством РоссийскойФедерации. Информационная карта. Следующая информация и данные для конкурса на размещение заказана поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг конкретизируютположения конкурсной документации. При возникновении противоречиймежду положениями, установленными в конкурсной документации, инастоящей Информационной карте применяются положения Информационнойкарты.----T----------T-------------------------------------------------¬¦ N ¦Ссылка на ¦ Содержание подпункта, пункта, раздела ¦¦п/п¦подпункт, ¦ конкурсной документации. ¦¦ ¦ пункт и ¦ ¦¦ ¦ раздел ¦ ¦¦ ¦конкурсной¦ ¦¦ ¦документа-¦ ¦¦ ¦ ции. ¦ ¦+---+----------+-------------------------------------------------+¦1. ¦Пункт 1.3 ¦Наименование муниципального заказчика: ¦¦ ¦раздела 1.¦_____________. ¦¦ ¦ ¦Место нахождения муниципального заказчика: ¦¦ ¦ ¦_________. ¦¦ ¦ ¦Почтовый адрес муниципального заказчика: ¦¦ ¦ ¦____________. ¦¦ ¦ ¦Контактное должностное лицо (должность, фамилия, ¦¦ ¦ ¦имя, отчество) муниципального заказчика: ¦¦ ¦ ¦________________. ¦¦ ¦ ¦Контактный телефон муниципального заказчика: ¦¦ ¦ ¦_______. ¦¦ ¦ ¦Факс муниципального заказчика: __________. ¦¦ ¦ ¦Адрес электронной почты муниципального заказчи- ¦¦ ¦ ¦ка: E-mail: __________. ¦¦ ¦ ¦Официальный сайт в сети "Интернет" муниципально- ¦¦ ¦ ¦го заказчика: __________. ¦+---+----------+-------------------------------------------------+¦2. ¦Пункт 1.5 ¦Форма торгов: ¦¦ ¦раздела 1.¦___________________________________. ¦¦ ¦ ¦(указывается открытый или закрытый конкурс) ¦+---+----------+-------------------------------------------------+¦3. ¦Пункт 1.6 ¦Предмет муниципального контракта: ¦¦ ¦раздела 1.¦__________________. ¦+---+----------+-------------------------------------------------+¦4. ¦Пункт 1.7 ¦Количество поставляемого товара (объем выполняе- ¦¦ ¦раздела 1.¦мых работ, оказываемых услуг): ¦¦ ¦ ¦__________________________. ¦+---+----------+-------------------------------------------------+¦5. ¦Пункт 1.8 ¦Указываются - требования, установленные Заказчи- ¦¦ ¦раздела 1.¦ком к качеству, техническим характеристикам то- ¦¦ ¦ ¦вара, работ, услуг, требования к их безопасно- ¦¦ ¦ ¦сти, требования к функциональным характеристикам ¦¦ ¦ ¦(потребительским свойствам) товара, требования к ¦¦ ¦ ¦размерам, упаковке, отгрузке товара, требования ¦¦ ¦ ¦к результатам работ, требования к описанию уча- ¦¦ ¦ ¦стниками размещения заказа поставляемого товара ¦¦ ¦ ¦(его функциональных характеристик (потребитель- ¦¦ ¦ ¦ских свойств), количественных и качественных ха- ¦¦ ¦ ¦рактеристик), требования к описанию участниками ¦¦ ¦ ¦размещения заказа выполняемых работ, оказываемых ¦¦ ¦ ¦услуг (их количественных и качественных характе- ¦¦ ¦ ¦ристик), требования к сроку и (или) объему пре- ¦¦ ¦ ¦доставления гарантий качества товара, работ, ус- ¦¦ ¦ ¦луг, к обслуживанию товара, к расходам на экс- ¦¦ ¦ ¦плуатацию товара (при необходимости) и иные по- ¦¦ ¦ ¦казатели, связанные с определением соответствия ¦¦ ¦ ¦поставляемого товара, выполняемых работ, оказы- ¦¦ ¦ ¦ваемых услуг потребностям Заказчика. ¦+---+----------+-------------------------------------------------+¦6. ¦Пункт 1.9 ¦Место, условия и сроки (периоды) поставки това- ¦¦ ¦раздела 1.¦ров, выполнения работ, оказания услуг: ¦¦ ¦ ¦________________________________________________-¦¦ ¦ ¦_. ¦+---+----------+-------------------------------------------------+¦7. ¦Пункт 1.12¦Начальная (максимальная) цена Контракта: ¦¦ ¦раздела 1.¦____________. ¦+---+----------+-------------------------------------------------+¦8. ¦Пункт 1.14¦Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, ус- ¦¦ ¦раздела 1.¦луг: ________________________________. ¦+---+----------+-------------------------------------------------+¦9. ¦Пункт 1.15¦Источник финансирования муниципального заказа: ¦¦ ¦раздела 1.¦_________________________________. ¦+---+----------+-------------------------------------------------+¦10.¦Пункт 1.16¦Порядок формирования цены контракта (цены лота) ¦¦ ¦раздела 1.¦(с учетом или без учета расходов на перевозку, ¦¦ ¦ ¦страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и ¦¦ ¦ ¦других обязательных платежей): ¦¦ ¦ ¦___________________________. ¦+---+----------+-------------------------------------------------+¦11.¦Пункт ¦Перечень запасных частей к технике, к оборудова- ¦¦ ¦1.16.1 ¦нию с указанием начальной (максимальной) цены ¦¦ ¦раздела 1.¦каждой такой запасной части к технике, к обору- ¦¦ ¦ ¦дованию: ____________. ¦+---+----------+-------------------------------------------------+¦12.¦Пункт 1.17¦Валюта, используемая для формирования цены Кон- ¦¦ ¦раздела 1.¦тракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, ¦¦ ¦ ¦подрядчиками): российский рубль. ¦+---+----------+-------------------------------------------------+¦13.¦Пункт 1.20¦Преимущества учреждениям и предприятиям уголов- ¦¦ ¦раздела 1.¦но-исполнительной системы и (или) организациям ¦¦ ¦ ¦инвалидов, осуществляющим производство товаров, ¦¦ ¦ ¦выполнение работ, оказание услуг, при их участии ¦¦ ¦ ¦в размещении заказа: ¦¦ ¦ ¦________________________________. ¦+---+----------+-------------------------------------------------+¦14.¦Пункт 2.2 ¦Участники размещения заказа должны соответство- ¦¦ ¦раздела 2.¦вать следующим обязательным требованиям: ¦¦ ¦ ¦- соответствие участников размещения заказа тре- ¦¦ ¦ ¦бованиям, устанавливаемым в соответствии с зако- ¦¦ ¦ ¦нодательством Российской Федерации к лицам, осу- ¦¦ ¦ ¦ществляющим поставки товаров, выполнение работ, ¦¦ ¦ ¦оказание услуг, являющихся предметом конкурса; ¦¦ ¦ ¦- непроведение ликвидации участника размещения ¦¦ ¦ ¦заказа - юридического лица и отсутствие решения ¦¦ ¦ ¦арбитражного суда о признании участника размеще- ¦¦ ¦ ¦ния заказа - юридического лица, индивидуального ¦¦ ¦ ¦предпринимателя банкротом и об открытии конкурс- ¦¦ ¦ ¦ного производства; ¦¦ ¦ ¦- неприостановление деятельности участника раз- ¦¦ ¦ ¦мещения заказа в порядке, предусмотренном Кодек- ¦¦ ¦ ¦сом Российской Федерации об административных ¦¦ ¦ ¦правонарушениях, на день подачи заявки на уча- ¦¦ ¦ ¦стие в конкурсе; ¦¦ ¦ ¦- отсутствие у участника размещения заказа за- ¦¦ ¦ ¦долженности по начисленным налогам, сборам и ¦¦ ¦ ¦иным обязательным платежам в бюджеты любого ¦¦ ¦ ¦уровня или государственные внебюджетные фонды за ¦¦ ¦ ¦прошедший календарный год, размер которой превы- ¦¦ ¦ ¦шает двадцать пять процентов балансовой стоимо- ¦¦ ¦ ¦сти активов участника размещения заказа по дан- ¦¦ ¦ ¦ным бухгалтерской отчетности за последний завер- ¦¦ ¦ ¦шенный отчетный период. Участник размещения за- ¦¦ ¦ ¦каза считается соответствующим установленному ¦¦ ¦ ¦требованию в случае, если он обжалует наличие ¦¦ ¦ ¦указанной задолженности в соответствии с законо- ¦¦ ¦ ¦дательством Российской Федерации и решение по ¦¦ ¦ ¦такой жалобе на день рассмотрения заявки на уча- ¦¦ ¦ ¦стие в конкурсе не принято. ¦¦ ¦ ¦Вышеуказанные требования предъявляются ко всем ¦¦ ¦ ¦участникам размещения заказа. ¦+---+----------+-------------------------------------------------+¦15.¦Пункт 2.3 ¦Требования, установленные Заказчиком: ¦¦ ¦раздела 2.¦- обладание участниками размещения заказа исклю- ¦¦ ¦ ¦чительными правами на объекты интеллектуальной ¦¦ ¦ ¦собственности, если в связи с исполнением Кон- ¦¦ ¦ ¦тракта Заказчик приобретает права на объекты ин- ¦¦ ¦ ¦теллектуальной собственности, за исключением ¦¦ ¦ ¦случаев размещения заказа на создание произведе- ¦¦ ¦ ¦ния литературы или искусства (за исключением ¦¦ ¦ ¦программ ЭВМ, баз данных), исполнения, на финан- ¦¦ ¦ ¦сирование проката или показа национального филь- ¦¦ ¦ ¦ма; ¦¦ ¦ ¦- отсутствие в предусмотренном Законом реестре ¦¦ ¦ ¦недобросовестных поставщиков сведений об участ- ¦¦ ¦ ¦никах размещения заказа. ¦¦ ¦ ¦Вышеуказанные требования предъявляются ко всем ¦¦ ¦ ¦участникам размещения заказа. ¦+---+----------+-------------------------------------------------+¦16.¦Пункт 3.2 ¦Конкурсная документация предоставляется без взи- ¦¦ ¦раздела 3.¦мания платы. ¦¦ ¦ ¦В случае установления платы за предоставление ¦¦ ¦ ¦конкурсной документации указываются следующие ¦¦ ¦ ¦сведения: ¦¦ ¦ ¦Размер платы, взимаемой Заказчиком за предостав- ¦¦ ¦ ¦ление конкурсной документации: ___________; ¦¦ ¦ ¦Порядок внесения платы за предоставление кон- ¦¦ ¦ ¦курсной документации: ________________; ¦¦ ¦ ¦Сроки внесения платы за предоставление конкурс- ¦¦ ¦ ¦ной документации: __________________; ¦¦ ¦ ¦Номер счета, на который перечисляется плата за ¦¦ ¦ ¦предоставление конкурсной документации, банков- ¦¦ ¦ ¦ские реквизиты: ¦¦ ¦ ¦________________________________________. ¦¦ ¦ ¦Конкурсная документация предоставляется в пись- ¦¦ ¦ ¦менной форме после внесения участником размеще- ¦¦ ¦ ¦ния заказа платы за предоставление конкурсной ¦¦ ¦ ¦документации. ¦¦ ¦ ¦Размер платы за предоставление конкурсной доку- ¦¦ ¦ ¦ментации не должен превышать расходы Заказчика ¦¦ ¦ ¦на изготовление копии конкурсной документации и ¦¦ ¦ ¦доставку ее посредством почтовой связи лицу, по- ¦¦ ¦ ¦давшему заявление о предоставлении конкурсной ¦¦ ¦ ¦документации. ¦¦ ¦ ¦Предоставление конкурсной документации в форме ¦¦ ¦ ¦электронного документа осуществляется без взима- ¦¦ ¦ ¦ния платы. ¦+---+----------+-------------------------------------------------+¦17.¦Пункт 4.3 ¦Дата начала и окончания срока предоставления ¦¦ ¦раздела 4.¦участникам размещения заказа разъяснений положе- ¦¦ ¦ ¦ний конкурсной документации: ¦¦ ¦ ¦_________________________________. ¦+---+----------+-------------------------------------------------+¦18.¦Пункты 7.1¦Форма и оформление заявки на участие в конкурсе: ¦¦ ¦и 7.5. ¦- участник размещения заказа подает заявку на ¦¦ ¦раздела 7.¦участие в конкурсе в письменной форме в запеча- ¦¦ ¦ ¦танном конверте или в форме электронного доку- ¦¦ ¦ ¦мента. Участник размещения заказа вправе не ука- ¦¦ ¦ ¦зывать на таком конверте свое фирменное ¦¦ ¦ ¦наименование, почтовый адрес (для юридического ¦¦ ¦ ¦лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о ¦¦ ¦ ¦месте жительства (для физического лица); ¦¦ ¦ ¦- на конверте с заявкой на участие в конкурсе ¦¦ ¦ ¦(лоте) указывается наименование открытого кон- ¦¦ ¦ ¦курса, на участие в котором подается данная за- ¦¦ ¦ ¦явка, следующим образом: "Заявка на участие в ¦¦ ¦ ¦открытом конкурсе (лоте)_____________". ¦¦ ¦ ¦Все листы заявки на участие в конкурсе, все лис- ¦¦ ¦ ¦ты тома заявки на участие в конкурсе должны быть ¦¦ ¦ ¦прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в ¦¦ ¦ ¦конкурсе и том заявки на участие в конкурсе ¦¦ ¦ ¦должны содержать опись входящих в их состав до- ¦¦ ¦ ¦кументов, быть скреплены печатью участника раз- ¦¦ ¦ ¦мещения заказа (для юридических лиц) и подписаны ¦¦ ¦ ¦участником размещения заказа или лицом, уполно- ¦¦ ¦ ¦моченным таким участником размещения заказа. ¦+---+----------+-------------------------------------------------+¦19.¦Пункты 7.2¦Заявка на участие в конкурсе должна содержать (в ¦¦ ¦и 7.3 раз-¦отношении каждого лота): ¦¦ ¦дела 7. ¦- сведения и документы об участнике размещения ¦¦ ¦ ¦заказа, подавшем такую заявку: ¦¦ ¦ ¦а) фирменное наименование (наименование), сведе- ¦¦ ¦ ¦ния об организационно-правовой форме, о месте ¦¦ ¦ ¦нахождения, почтовый адрес (для юридического ли- ¦¦ ¦ ¦ца), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, ¦¦ ¦ ¦сведения о месте жительства (для физического ли- ¦¦ ¦ ¦ца), номер контактного телефона; ¦¦ ¦ ¦б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до ¦¦ ¦ ¦дня размещения на официальном сайте извещения о ¦¦ ¦ ¦проведении открытого конкурса выписку из единого ¦¦ ¦ ¦государственного реестра юридических лиц или но- ¦¦ ¦ ¦тариально заверенную копию такой выписки (для ¦¦ ¦ ¦юридических лиц), полученную не ранее чем за ¦¦ ¦ ¦шесть месяцев до дня размещения на официальном ¦¦ ¦ ¦сайте извещения о проведении открытого конкурса ¦¦ ¦ ¦выписку из единого государственного реестра ин- ¦¦ ¦ ¦дивидуальных предпринимателей или нотариально ¦¦ ¦ ¦заверенную копию такой выписки (для индивидуаль- ¦¦ ¦ ¦ных предпринимателей), копии документов, удосто- ¦¦ ¦ ¦веряющих личность (для иных физических лиц), ¦¦ ¦ ¦надлежащим образом заверенный перевод на русский ¦¦ ¦ ¦язык документов о государственной регистрации ¦¦ ¦ ¦юридического лица или физического лица в качест- ¦¦ ¦ ¦ве индивидуального предпринимателя в соответст- ¦¦ ¦ ¦вии с законодательством соответствующего госу- ¦¦ ¦ ¦дарства (для иностранных лиц), полученные не ра- ¦¦ ¦ ¦нее чем за шесть месяцев до дня размещения на ¦¦ ¦ ¦официальном сайте извещения о проведении откры- ¦¦ ¦ ¦того конкурса; ¦¦ ¦ ¦в) документ, подтверждающий полномочия лица на ¦¦ ¦ ¦осуществление действий от имени участника разме- ¦¦ ¦ ¦щения заказа - юридического лица (копия решения ¦¦ ¦ ¦о назначении или об избрании либо приказа о на- ¦¦ ¦ ¦значении физического лица на должность, в соот- ¦¦ ¦ ¦ветствии с которым такое физическое лицо облада- ¦¦ ¦ ¦ет правом действовать от имени участника разме- ¦¦ ¦ ¦щения заказа без доверенности (далее - руководи- ¦¦ ¦ ¦тель)). В случае, если от имени участника разме- ¦¦ ¦ ¦щения заказа действует иное лицо, заявка на уча- ¦¦ ¦ ¦стие в конкурсе должна содержать также доверен- ¦¦ ¦ ¦ность на осуществление действий от имени участ- ¦¦ ¦ ¦ника размещения заказа, заверенную печатью уча- ¦¦ ¦ ¦стника размещения заказа и подписанную руководи- ¦¦ ¦ ¦телем участника размещения заказа (для юридиче- ¦¦ ¦ ¦ских лиц) или уполномоченным этим руководителем ¦¦ ¦ ¦лицом, либо нотариально заверенную копию такой ¦¦ ¦ ¦доверенности. В случае, если указанная доверен- ¦¦ ¦ ¦ность подписана лицом, уполномоченным руководи- ¦¦ ¦ ¦телем участника размещения заказа, заявка на ¦¦ ¦ ¦участие в конкурсе должна содержать также доку- ¦¦ ¦ ¦мент, подтверждающий полномочия такого лица; ¦¦ ¦ ¦г) документы, подтверждающие квалификацию участ- ¦¦ ¦ ¦ника размещения заказа, в случае проведения кон- ¦¦ ¦ ¦курса на выполнение работ, оказание услуг, если ¦¦ ¦ ¦в конкурсной документации указан такой критерий ¦¦ ¦ ¦оценки заявок на участие в конкурсе, как квали- ¦¦ ¦ ¦фикация участника размещения заказа; ¦¦ ¦ ¦д) копии учредительных документов участника раз- ¦¦ ¦ ¦мещения заказа (для юридических лиц); ¦¦ ¦ ¦е) решение об одобрении или о совершении крупной ¦¦ ¦ ¦сделки либо копия такого решения в случае, если ¦¦ ¦ ¦требование о необходимости наличия такого реше- ¦¦ ¦ ¦ния для совершения крупной сделки установлено ¦¦ ¦ ¦законодательством Российской Федерации, учреди- ¦¦ ¦ ¦тельными документами юридического лица и если ¦¦ ¦ ¦для участника размещения заказа поставка това- ¦¦ ¦ ¦ров, выполнение работ, оказание услуг, являющих- ¦¦ ¦ ¦ся предметом Контракта, или внесение денежных ¦¦ ¦ ¦средств в качестве обеспечения заявки на участие ¦¦ ¦ ¦в конкурсе, обеспечения исполнения Контракта яв- ¦¦ ¦ ¦ляются крупной сделкой; ¦¦ ¦ ¦- предложение о функциональных характеристиках ¦¦ ¦ ¦(потребительских свойствах) и качественных ха- ¦¦ ¦ ¦рактеристиках товара, о качестве работ, услуг и ¦¦ ¦ ¦иные предложения об условиях исполнения Контрак- ¦¦ ¦ ¦та, в том числе предложение о цене Контракта, о ¦¦ ¦ ¦цене единицы товара, услуги в случае, если при ¦¦ ¦ ¦размещении заказа на поставки технических ¦¦ ¦ ¦средств реабилитации инвалидов, на оказание ус- ¦¦ ¦ ¦луг в сфере образования, услуг по санаторно- ¦¦ ¦ ¦курортному лечению и оздоровлению для муници- ¦¦ ¦ ¦пальных нужд конкурсной документацией предусмот- ¦¦ ¦ ¦рено право Заказчика заключить Контракт с не- ¦¦ ¦ ¦сколькими участниками размещения заказа; о цене ¦¦ ¦ ¦запасных частей (каждой запасной части) к техни- ¦¦ ¦ ¦ке, к оборудованию, о цене единицы услуги и ¦¦ ¦ ¦(или) работы в случае, если при проведении кон- ¦¦ ¦ ¦курса на право заключить Контракт на выполнение ¦¦ ¦ ¦технического обслуживания и (или) на ремонт тех- ¦¦ ¦ ¦ники, оборудования, оказание услуг связи, юриди- ¦¦ ¦ ¦ческих услуг Заказчиком указаны в конкурсной до- ¦¦ ¦ ¦кументации начальная (максимальная) цена Кон- ¦¦ ¦ ¦тракта (цена лота), а также начальная (макси- ¦¦ ¦ ¦мальная) цена запасных частей (каждой запасной ¦¦ ¦ ¦части) к технике, к оборудованию и начальная ¦¦ ¦ ¦(максимальная) цена единицы услуги и (или) рабо- ¦¦ ¦ ¦ты. В случаях, предусмотренных конкурсной доку- ¦¦ ¦ ¦ментацией, также копии документов, подтверждаю- ¦¦ ¦ ¦щих соответствие товара, работ, услуг требовани- ¦¦ ¦ ¦ям, установленным в соответствии с законодатель- ¦¦ ¦ ¦ством Российской Федерации, если в соответствии ¦¦ ¦ ¦с законодательством Российской Федерации уста- ¦¦ ¦ ¦новлены требования к таким товару, работам, ус- ¦¦ ¦ ¦лугам. При этом не допускается требовать предос- ¦¦ ¦ ¦тавление указанных документов в случае, если в ¦¦ ¦ ¦соответствии с законодательством Российской Фе- ¦¦ ¦ ¦дерации такие документы передаются вместе с то- ¦¦ ¦ ¦варом; ¦¦ ¦ ¦- документы или копии документов, подтверждающих ¦¦ ¦ ¦соответствие участника размещения заказа уста- ¦¦ ¦ ¦новленным требованиям и условиям допуска к уча- ¦¦ ¦ ¦стию в конкурсе: ¦¦ ¦ ¦а) документы, подтверждающие внесение денежных ¦¦ ¦ ¦средств в качестве обеспечения заявки на участие ¦¦ ¦ ¦в конкурсе, в случае, если в конкурсной докумен- ¦¦ ¦ ¦тации содержится указание на требование обеспе- ¦¦ ¦ ¦чения такой заявки (платежное поручение, под- ¦¦ ¦ ¦тверждающее перечисление денежных средств в ка- ¦¦ ¦ ¦честве обеспечения заявки на участие в конкурсе, ¦¦ ¦ ¦или копия такого поручения); ¦¦ ¦ ¦б) копии документов, подтверждающих соответствие ¦¦ ¦ ¦участника размещения заказа требованию, установ- ¦¦ ¦ ¦ленному подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 ¦¦ ¦ ¦настоящей конкурсной документации, в случае, ес- ¦¦ ¦ ¦ли в соответствии с законодательством Российской ¦¦ ¦ ¦Федерации установлены требования к лицам, осуще- ¦¦ ¦ ¦ствляющим поставки товаров, выполнение работ, ¦¦ ¦ ¦оказание услуг, и такие товары, работы, услуги ¦¦ ¦ ¦являются предметом конкурса; ¦¦ ¦ ¦в) документы, подтверждающие соответствие участ- ¦¦ ¦ ¦ника размещения заказа требованию, установленно- ¦¦ ¦ ¦му в соответствии с подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 ¦¦ ¦ ¦раздела 2 настоящей конкурсной документации, в ¦¦ ¦ ¦случае, если такое требование установлено ¦¦ ¦ ¦Заказчиком. ¦¦ ¦ ¦Заявка на участие в конкурсе может содержать эс- ¦¦ ¦ ¦киз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображе- ¦¦ ¦ ¦ние товара, образец (пробу) товара, на поставки ¦¦ ¦ ¦которого размещается заказ. ¦¦ ¦ ¦В заявке на участие в конкурсе декларируется со- ¦¦ ¦ ¦ответствие участника размещения заказа требова- ¦¦ ¦ ¦ниям, предусмотренным в подпунктах 2.2.2-2.2.4 ¦¦ ¦ ¦пункта 2.2 раздела 2 настоящей конкурсной доку- ¦¦ ¦ ¦ментации. ¦¦ ¦ ¦Язык заявки на участие в конкурсе и всех прило- ¦¦ ¦ ¦жений к ней: русский. ¦+---+----------+-------------------------------------------------+¦20.¦Пункт 8.4 ¦Место подачи заявок на участие в конкурсе: ¦¦ ¦раздела 8.¦____________. ¦¦ ¦ ¦Дата начала срока подачи заявок на участие в ¦¦ ¦ ¦конкурсе: __. ¦¦ ¦ ¦Дата окончания срока подачи заявок на участие в ¦¦ ¦ ¦конкурсе: ______. ¦+---+----------+-------------------------------------------------+¦21.¦Пункт 10.3¦Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе ¦¦ ¦раздела ¦(лоте): _______. ¦¦ ¦10. ¦Срок внесения денежных средств в качестве обес- ¦¦ ¦ ¦печения заявки: ____________. ¦¦ ¦ ¦Порядок внесения денежных средств в качестве ¦¦ ¦ ¦обеспечения заявки: _________. ¦¦ ¦ ¦Номер счета для перечисления денежных средств в ¦¦ ¦ ¦качестве обеспечения заявки на участие в конкур- ¦¦ ¦ ¦се, банковские реквизиты: ¦¦ ¦ ¦_______________________. ¦+---+----------+-------------------------------------------------+¦22.¦Пункт 11.1¦Место, дата и время вскрытия конвертов с заявка- ¦¦ ¦раздела ¦ми на участие в конкурсе и открытия доступа к ¦¦ ¦11. ¦поданным в форме электронных документов заявкам ¦¦ ¦ ¦на участие в конкурсе: ___. ¦+---+----------+-------------------------------------------------+¦23.¦Раздел 13.¦Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: ¦¦ ¦ ¦____________________________________. ¦+---+----------+-------------------------------------------------+¦24.¦Пункт 15.6¦Срок заключения Контракта: не ранее чем через ¦¦ ¦раздела ¦десять дней со дня размещения на официальном ¦¦ ¦15. ¦сайте протокола оценки и сопоставления заявок на ¦¦ ¦ ¦участие в конкурсе, а при проведении закрытого ¦¦ ¦ ¦конкурса со дня подписания протокола оценки и ¦¦ ¦ ¦сопоставления заявок на участие в конкурсе, но ¦¦ ¦ ¦не более двадцати дней с даты подписания прото- ¦¦ ¦ ¦кола оценки и сопоставления заявок. ¦¦ ¦ ¦В случае если конкурс признан несостоявшимся и ¦¦ ¦ ¦только один участник размещения заказа, подавший ¦¦ ¦ ¦заявку на участие в конкурсе, признан участником ¦¦ ¦ ¦конкурса контракт может быть заключен не ранее ¦¦ ¦ ¦чем через десять дней со дня размещения на офи- ¦¦ ¦ ¦циальном сайте протокола рассмотрения заявок или ¦¦ ¦ ¦при проведении закрытого конкурса со дня подпи- ¦¦ ¦ ¦сания указанного протокола, но не более двадцати ¦¦ ¦ ¦дней с даты подписания протокола рассмотрения ¦¦ ¦ ¦заявок. ¦+---+----------+-------------------------------------------------+¦25.¦Пункт 15.7¦Размер, срок и порядок предоставления обеспече- ¦¦ ¦раздела ¦ния исполнения Контракта: ____________. ¦¦ ¦15. ¦Номер счета для перечисления денежных средств в ¦¦ ¦ ¦качестве обеспечения исполнения Контракта, бан- ¦¦ ¦ ¦ковские реквизиты: ¦¦ ¦ ¦______________________________________. ¦L---+----------+-------------------------------------------------- Управляющий делами Администрации города С.Д. Синякова Приложение 1 к конкурсной документации Форма заявки на участие в открытом конкурсе. Дата, исходящий номер корреспонденции. Муниципальному заказчику ______________________________ (наименование муниципального заказчика) ______________________________ (должность, инициалы и фамилия ______________________________ должностного лица, которому направляется ______________________________ заявка) Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения с _____________________________________ (наименование муниципального заказчика) муниципального контракта ________________________________. (предмет муниципального контракта) 1. Изучив извещение о проведении открытого конкурса, конкурснуюдокументацию на право заключения______________________________________________________________________ (предмет муниципального контракта)с ____________________________________________________________________ (наименование муниципального заказчика)(далее - Муниципальный заказчик), а также применимые к данномуконкурсу законодательство Российской Федерации и иные нормативныеправовые акты Российской Федерации о размещении заказов,______________________________________________________________________ (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество______________________________________________________________________ (для физического лица) участника размещения заказа)(далее - Участник размещения заказа) в лице______________________________________________________________________ (наименование должности, фамилия, имя, отчество______________________________________________________________________ представителя юридического лица)сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленныхв извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной документации инаправляет настоящую заявку. 2. Участник размещения заказа согласен поставить товары(выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиямиконкурсной документации, графиком поставки товаров (выполнения работ,оказания услуг) и на следующих условиях:----T--------------------------T---------T------------T-------¬¦ N ¦ Наименование показателя ¦ Единица ¦ Значение ¦Приме- ¦¦п/п¦(указываются критерии по ¦измерения¦(цифрами и ¦ чание ¦¦ ¦ конкретному конкурсу в ¦ ¦ прописью) ¦ ¦¦ ¦соответствии с пунктом 22 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Информационной карты кон- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ курсной документации) ¦ ¦ ¦ ¦+---+--------------------------+---------+------------+-------+¦1. ¦Цена контракта. ¦ руб. ¦ ¦ ¦+---+--------------------------+---------+------------+-------+¦2. ¦Другие критерии указываются в соответствии с требованиям覦 ¦конкурсной документации. ¦L---+---------------------------------------------------------- 3. Участник размещения заказа ознакомлен с материалами,содержащимися в технической части конкурсной документации, влияющимина стоимость выполнения работ. 4. Участник размещения заказа согласен с тем, что в случае, еслиим не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ (оказаниеуслуг, поставки товаров), составляющих полный комплекс работ (услуг,товаров), которые должны быть выполнены (оказаны, поставлены) всоответствии с конкурсной документацией, данные работы (услуги,товары) будут в любом случае выполнены (оказаны, поставлены) в полномсоответствии с техническим заданием конкурсной документации в пределахпредлагаемой Участником размещения заказа стоимости муниципальногоконтракта. 5. Если предложения Участника размещения заказа, изложенные выше,будут приняты, он берем на себя обязательство выполнить работы(оказать услуги, поставить товары) в соответствии с требованиямиконкурсной документации, включая требования, содержащиеся втехнической части конкурсной документации и согласно предложениямУчастника размещения заказа, которые он просит включить вмуниципальный контракт. 6. Участник размещения заказа подтверждает, что на день подачинастоящей заявки на участие в открытом конкурсе: - в отношении него не проводится процедура ликвидации,отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и оботкрытии конкурсного производства; - его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренномКодексом РФ об административных правонарушениях; - не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и инымобязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственныевнебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которойпревышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активовУчастника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности запоследний завершенный отчетный период. В случае размещения заказа только у субъектов малогопредпринимательства участником размещения заказа декларируетсяотношение к субъектам малого предпринимательства. Для подтвержденияучастником размещения заказа могут быть представлены следующиедокументы: - Форма N 1 "Бухгалтерский баланс" за предшествующий календарныйгод; - Форма N 2 "Отчет о прибылях и убытках" за предшествующийкалендарный год. 7. Участник размещения заказа гарантирует достоверностьпредставленной в настоящей заявке информации и подтверждает правоМуниципального заказчика, не противоречащее требованию формированияравных для всех участников конкурса условий, запрашивать усоответствующих органов и организаций сведения, подтверждающиеинформацию, содержащуюся в настоящей заявке. 8. В случае, если предложения Участника размещения заказа,содержащиеся в настоящей заявке на участие в открытом конкурсе будутпризнаны лучшими, он берет на себя обязательства подписать сМуниципальным заказчиком муниципальный контракт на______________________________________________________________________ (предмет муниципального контракта)в соответствии с требованиями конкурсной документации и условияминастоящей заявки на участие в конкурсе в срок______________________________________________________________________ (указывается срок заключения муниципального контракта)дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки исопоставления заявок на участие в конкурсе. 9. В случае, если предложения Участника размещения заказа будутпризнаны лучшими после предложений победителя конкурса, а победительконкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципальногоконтракта, Участник размещения заказа обязуется подписать сМуниципальным заказчиком муниципальный контракт на______________________________________________________________________ (предмет муниципального контракта)в соответствии с требованиями конкурсной документации и условияминастоящей заявки на участие в открытом конкурсе. 10. Участник размещения заказа согласен с тем, что в случаепризнания его победителем конкурса или принятия решения о заключении сним муниципального контракта в случае отказа от его заключенияпобедителем конкурса и уклонения Участника размещения заказа отзаключения муниципального контракта, внесенная сумма обеспечениязаявки на участие в конкурсе не возвращается и перечисляется в местныйбюджет. Также Участник размещения заказа подтверждает, что извещен овключении сведений о нем в реестр недобросовестных поставщиков вслучае уклонения от заключения муниципального контракта. 11. Участник размещения заказа сообщает, что для оперативногоуведомления его по вопросам организационного характера ивзаимодействия с Муниципальным заказчиком, им уполномочен работник_____________________________________________________________________. (контактная информация уполномоченного работника) Сведения о проведении конкурса сообщать указанномууполномоченному работнику Участника размещения заказа. 12. В случае признание Участника размещения заказа победителемконкурса в период с даты получения протокола оценки и сопоставлениязаявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и доподписания муниципального контракта настоящая заявка будет носитьхарактер предварительного заключенного между Муниципальным заказчикоми Участником размещения заказа договора о заключении муниципальногоконтракта на условиях, содержащихся в конкурсной документации инастоящей заявке. 13. Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),номер контактного телефона ___, номер факса ___. 14. Корреспонденцию в адрес Участника размещения заказанаправлять по адресу ___. 15. Включается Заказчиком в случае размещения заказов только усубъектов малого предпринимательства: Настоящей заявкой сообщаем следующую информацию: - средняя численность работников за предшествующий календарныйгод _______; - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налогана добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточнаястоимость основных средств и нематериальных активов) _______. 16. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на___ страницах.Участник размещения заказа(представитель участникаразмещения заказа) _________ __________ (подпись) (Ф.И. О.)М.П. Управляющий делами Администрации города С.Д. Синякова Приложение 2 к постановлению Мэра города N 202 от 30.03.2009 Форма журнала регистрации заявок на участие в открытом конкурсе. Журнал регистрации заявок на участие в открытом конкурсе N _____.----T---------T---------T------T-----------T------------------------T--------------T---------¬¦ N ¦ Дата ¦ Время ¦Способ¦Регистраци-¦Фамилия, имя и отчество ¦Должность, фа-¦ Подпись ¦¦п/п¦получения¦получения¦подачи¦онный номер¦участника размещения за-¦ милия, имя и ¦должност-¦¦ ¦ заявки ¦ заявки ¦заявки¦ заявки ¦каза (представителя уча-¦ отчество ¦ного ли- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стника размещения зака- ¦ должностного ¦ца, при- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за), подавшего заявку на¦ лица муници- ¦ нявшего ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участие в открытом кон- ¦ пального за- ¦ заявку ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦курсе, данные документа,¦казчика, при- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющего личность¦нявшего заявку¦ ¦+---+---------+---------+------+-----------+------------------------+--------------+---------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---+---------+---------+------+-----------+------------------------+--------------+----------Наименование должностидолжностного лицамуниципального заказчика ________ ___________________ (подпись) (инициалы и фамилия) Управляющий делами Администрации города С.Д. Синякова Приложение 3 к постановлению Мэра города N 202 от 30.03.2009 Форма расписки в получении конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе. Расписка в получении конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе. Мною,______________________________________________________________________ (наименование должности, инициалы и фамилия______________________________________________________________________ должностного лица муниципального заказчика)от участника размещения заказа (представителя участника размещениязаказа)_______________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (для физического лица),______________________________________________________________________ данные документа, удостоверяющего личность)получена в запечатанном конверте заявка на участие в открытом конкурсе______________________________________________________________________ (предмет конкурса)проводимом __________________________________________________________. (наименование муниципального заказчика) Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе __________. Заявка на участие в конкурсе подана "___" _______ 200 ___ г. в___ часов ___ минут. Способ подачи заявки на участие в конкурсе __________.Наименование должностидолжностного лицамуниципального заказчика ________ ___________________ (подпись) (инициалы и фамилия) Управляющий делами Администрации города С.Д. Синякова Приложение 4 к постановлению Мэра города N 202 от 30.03.2009 Форма журнала регистрации участников размещения заказа, представителей участников размещения заказа, прибывших на процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Журнал регистрации участников размещения заказа, представителей участников размещения заказа, прибывших на процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе N ______. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытомконкурсе N ________________ и открытия (предмет конкурса)доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие вконкурсе присутствовали участники размещения заказа, представителиучастников размещения заказа:----T---------------T--------------T--------------T-----------¬¦ N ¦ Наименование ¦Фамилия, имя, ¦ Должность ¦ Подпись ¦¦п/п¦ (для юридиче- ¦отчество пред-¦представителя ¦представи- ¦¦ ¦ ского лица), ¦ставителя уча-¦участника раз-¦теля участ-¦¦ ¦ фамилия, имя, ¦стника разме- ¦мещения заказа¦ника разме-¦¦ ¦ отчество (для ¦ щения заказа ¦ ¦щения зака-¦¦ ¦физического ли-¦ ¦ ¦ за ¦¦ ¦ ца) участника ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦размещения за- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ каза ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------+--------------+--------------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---+---------------+--------------+--------------+------------Ответственное лицоконкурсной комиссии _______________________ ________ _________________ (наименование должности) (подпись) (инициалы и фамилия) Управляющий делами Администрации города С.Д. Синякова Приложение 5 к постановлению Мэра города N 202 от 30.03.2009 Примерная форма документации для проведения открытого аукциона. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКАУТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО: Наименование должности Заместитель главы Администрациируководителя исполнительного города Ростова-на-Донуоргана муниципального заказчика (по вопросам экономики)______________________________ ______________________________(подпись, инициалы и фамилия) (подпись, инициалы и фамилия)"___"__________ 200 ___ г. "___" __________ 200 ___ г.М.П. ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА (предмет аукциона) Начальник Управления экономического развития Администрации города Ростова- на-Дону (далее - Управление) ______________________________ (подпись, инициалы и фамилия) "___" __________ 200 ___ г. Начальник отдела муниципального заказа Управления ______________________________ (подпись, инициалы и фамилия) "___" __________ 200 ___ г. Главный (ведущий) специалист отдела муниципального заказа Управления ______________________________ (подпись, инициалы и фамилия) "___" __________ 200 ___ г. город Ростов-на-Дону 200___ год СОДЕРЖАНИЕ N страницы1. Общие положения....................................................2. Требования к участникам размещения заказа..........................3. Порядок предоставления документации об аукционе....................4. Разъяснение положений документации об аукционе.....................5. Внесение изменений в документацию об аукционе......................6. Отказ от проведения аукциона.......................................7. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки научастие в аукционе....................................................8. Подача заявок на участие в аукционе................................9. Отзыв заявок на участие в аукционе.................................10. Обеспечение заявок на участие в аукционе..........................11. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.........................12. Форма аукционного предложения по цене муниципального контракта....13. Проведение аукциона...............................................14. Заключение муниципального контракта по результатам проведенияаукциона..............................................................15. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещениязаказа................................................................Информационная карта..................................................Приложение 1. Форма заявки на участие в открытом аукционе............. 1. Общие положения. 1.1. Настоящая документация об аукционе разработана всоответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещениизаказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг длягосударственных и муниципальных нужд" (далее - Закон), Гражданскимкодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации, иными федеральными законами, нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации, законодательного и исполнительного органовРостовской области, представительного и исполнительно-распорядительного органов местного самоуправления города Ростова-на-Дону. 1.2. Муниципальный заказчик ________________________________ (наименование муниципального заказчика)(далее - Заказчик). 1.3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адресэлектронной почты, контактное должностное лицо, контактный телефонЗаказчика, факс, официальный сайт в сети "Интернет" указаны вИнформационной карте настоящей документации об аукционе (далее -Информационная карта). 1.4. Комиссия по размещению заказа: аукционная или единаякомиссия Заказчика (далее - Комиссия), созданная для рассмотрениязаявок на участие в аукционе, отбора участников аукциона, веденияпротокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на поставкитоваров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальногообразования - городской округ город Ростов-на-Дону. 1.5. Форма торгов ___________________________________________. (указывается открытый или закрытый аукцион) 1.6. Предмет муниципального контракта ________________________. 1.7. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ,оказываемых услуг указаны в Информационной карте. 1.8. Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническимхарактеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности,требования к функциональным характеристикам (потребительскимсвойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара,требования к результатам работ, требования к описанию участникамиразмещения заказа поставляемого товара (его функциональныххарактеристик (потребительских свойств), количественных и качественныххарактеристик), требования к описанию участниками размещения заказавыполняемых работ, оказываемых услуг (их количественных и качественныххарактеристик), требования к сроку и (или) объему предоставлениягарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, красходам на эксплуатацию товара (при необходимости) и иные показатели,связанные с определением соответствия поставляемого товара,выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика указаны вИнформационной карте. 1.9. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров,выполнения работ, оказания услуг указаны в Информационной карте. 1.10. Участники размещения заказа - лица, претендующие назаключение муниципального контракта. 1.11. Муниципальный контракт (далее - Контракт) - договор,заключенный Заказчиком от имени муниципального образования -городского округа города Ростова-на-Дону в целях обеспечениямуниципальных нужд. 1.12. Начальная (максимальная) цена Контракта указана вИнформационной карте. 1.13. Цена Контракта является твердой и не может изменяться входе его исполнения за исключением случаев, предусмотренныхдокументацией об аукционе. 1.14. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг указаныв Информационной карте. 1.15. Источник финансирования муниципального заказа указан вИнформационной карте. 1.16. Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетомили без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенныхпошлин, налогов и других обязательных платежей) указан вИнформационной карте. 1.17. Валюта, используемая для формирования цены Контракта ирасчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), указана вИнформационной карте. 1.18. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика илиКомиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случаенарушения указанного положения аукцион может быть признаннедействительным по иску заинтересованного лица в порядке,предусмотренном законодательством Российской Федерации. 1.19. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные сподготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием ваукционе и заключением Контракта. 1.20. Заказчик предоставляет преимущества учреждениям ипредприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организацияминвалидов _____(да, нет). 1.21. Размещение заказов осуществляется только у субъектов малогопредпринимательства ______ (да, нет). 2. Требования к участникам размещения заказа. 2.1. Участником размещения заказа путем проведения аукциона(участником аукциона) может быть любое юридическое лицо независимо оторганизационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения иместа происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числеиндивидуальный предприниматель. 2.2. Участники размещения заказа должны соответствовать следующимобязательным требованиям (далее - обязательные требования): 2.2.1. соответствие участников размещения заказа требованиям,устанавливаемым в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,оказание услуг, являющихся предметом аукциона; 2.2.2. непроведение ликвидации участника размещения заказа -юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признанииучастника размещения заказа - юридического лица, индивидуальногопредпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 2.2.3. неприостановление деятельности участника размещения заказав порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации обадминистративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие ваукционе; 2.2.4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности поначисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетылюбого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедшийкалендарный год, размер которой превышает двадцать пять процентовбалансовой стоимости активов участника размещения заказа по даннымбухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.Участник размещения заказа считается соответствующим установленномутребованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженностив соответствии с законодательством Российской Федерации и решение потакой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе непринято. 2.3. Заказчик вправе установить требования к участникамразмещения заказа: 2.3.1. обладание участниками размещения заказа исключительнымиправами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи сисполнением Контракта Заказчик приобретает права на объектыинтеллектуальной собственности, за исключением случаев размещениязаказа на создание произведения литературы или искусства (заисключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, нафинансирование проката или показа национального фильма; 2.3.2. отсутствие в предусмотренном Законом реестренедобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. 2.4. Заказчик не вправе устанавливать иные требования кучастникам размещения заказа. 2.5. Обязательные требования, определенные пунктом 2.2 раздела 2настоящей документации об аукционе, а также требования, определенныепунктом 2.3 раздела 2 настоящей документации об аукционе, указанныеЗаказчиком в Информационной карте, предъявляются ко всем участникамразмещения заказа. 2.6. Заказчик, Комиссия проверяет соответствие участниковразмещения заказа требованию, указанному в подпункте 2.3.2 пункта 2.3раздела 2 настоящей документации об аукционе, если такое требованиеустановлено Заказчиком. Заказчик, Комиссия вправе проверятьсоответствие участника размещения заказа требованиям, указанным впунктах подпунктах 2.2.2-2.2.4 пункта 2.2. раздела 2. настоящейдокументации об аукционе. При этом Заказчик, Комиссия не вправевозлагать на участников размещения заказа обязанность подтверждатьсоответствие данным требованиям. 2.7. Участник размещения заказа имеет право выступать вотношениях, связанных с размещением заказа на поставки товаров,выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, какнепосредственно, так и через своего представителя. Полномочияпредставителя участника размещения заказа подтверждаетсядоверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданскимзаконодательством, или ее нотариально заверенной копией. 3. Порядок предоставления документации об аукционе. 3.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании илиразмещения на официальном сайте извещения о проведении открытогоаукциона Заказчик на основании заявления любого заинтересованноголица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронногодокумента, в течение двух рабочих дней со дня получениясоответствующего заявления обязаны предоставить такому лицудокументацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведенииоткрытого аукциона. 3.2. Предоставление документации об аукционе до опубликования иразмещения на официальном сайте извещения о проведении открытогоаукциона не допускается. 3.3. Документация об аукционе, размещенная на официальном сайте,должна соответствовать документации об аукционе, предоставляемой вписьменной форме или в форме электронного документа по заявлениюзаинтересованного лица. 3.4. В случае нарушения вышеуказанных требований открытый аукционможет быть признан недействительным в установленном законодательствомРоссийской Федерации порядке. 4. Разъяснение положений документации об аукционе. 4.1. Любой участник размещения заказа вправе направить Заказчикув письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запросо разъяснении положений документации об аукционе. 4.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанногозапроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в формеэлектронного документа разъяснения положений документации об аукционе,если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять днейдо дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 4.3. Даты начала и окончания предоставления участникам размещениязаказа разъяснений положений документации об аукционе указаны вИнформационной карте. 4.4. В течение одного дня со дня направления разъясненияположений документации об аукционе по запросу участника размещениязаказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком наофициальном сайте с указанием предмета запроса, но без указанияучастника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснениеположений документации об аукционе не должно изменять ее суть. 5. Внесение изменений в документацию об аукционе. 5.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии сзапросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесенииизменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней додаты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предметааукциона не допускается. 5.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дняпринятия указанного решения такие изменения соответственноопубликовываются в официальном печатном издании и размещаются наофициальном сайте Заказчиком. 5.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанногорешения такие изменения направляются заказными письмами или в формеэлектронных документов всем участникам размещения заказа, которым былапредоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок научастие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликованияв официальном печатном издании и размещения на официальном сайтеизменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончанияподачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чемпятнадцать дней. 5.4. Участники размещения заказа, использующие извещение опроведении открытого аукциона и документацию об аукционе изофициального печатного издания и (или) с официального сайта,идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживаютизменения, внесенные в документацию об аукционе, размещенные наофициальном сайте и опубликованные в официальном печатном издании. 5.5. Заказчик не несет ответственности в случае, если указанныеучастники размещения заказа не ознакомились с изменениями, внесеннымив документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащимобразом. 6. Отказ от проведения аукциона. 6.1. Заказчик, официально опубликовавший в официальном печатномиздании и разместивший на официальном сайте извещение о проведенииоткрытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чемза десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовываетсяв официальном печатном издании и размещается на официальном сайтеЗаказчиком соответственно в течение пяти рабочих и двух дней со дняпринятия решения об отказе от проведения открытого аукциона. 6.2. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанногорешения Заказчик обязан направить соответствующие уведомления всемучастникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. 6.3. В случае, если установлено требование обеспечения заявки научастие в аукционе, Заказчик возвращает участникам размещения заказаденежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, втечение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе отпроведения открытого аукциона. 7. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе. 7.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие ваукционе в письменной форме или в форме электронного документа. 7.2. Заявка на участие в аукционе (лоте) должна содержать: 7.2.1. сведения и документы об участнике размещения заказа,подавшем такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения оборганизационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (дляюридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактноготелефона; б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения наофициальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку изединого государственного реестра юридических лиц или нотариальнозаверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную неранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайтеизвещения о проведении открытого аукциона выписку из единогогосударственного реестра индивидуальных предпринимателей илинотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальногопредпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иногофизического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русскийязык документов о государственной регистрации юридического лица илифизического лица в качестве индивидуального предпринимателя всоответствии с законодательством соответствующего государства (дляиностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дняразмещения на официальном сайте извещения о проведении открытогоаукциона; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществлениедействий от имени участника размещения заказа - юридического лица(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначениифизического лица на должность, в соответствии с которым такоефизическое лицо обладает правом действовать от имени участникаразмещения заказа без доверенности (далее - руководитель)). В случае,если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявкана участие в конкурсе должна содержать также доверенность наосуществление действий от имени участника размещения заказа,заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) иподписанную руководителем участника размещения заказа илиуполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально завереннуюкопию такой доверенности. В случае, если указанная доверенностьподписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещениязаказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,подтверждающий полномочия такого лица. г) копии учредительных документов участника размещения заказа(для юридических лиц); д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либокопия такого решения в случае, если требование о необходимости наличиятакого решения для совершения крупной сделки установленозаконодательством Российской Федерации, учредительными документамиюридического лица и если для участника размещения заказа поставкатоваров, являющихся предметом Контракта, или внесение денежных средствв качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспеченияисполнения Контракта является крупной сделкой; 7.2.2. сведения о функциональных характеристиках (потребительскихсвойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ,услуг. 7.2.3. документы, подтверждающие соответствие участникаразмещения заказа установленным требованиям и условиям допуска кучастию в аукционе, или копии таких документов: а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качествеобеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если вдокументации об аукционе содержится указание на требование обеспечениятакой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечислениеденежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе,или копию такого поручения); б) копии документов, подтверждающих соответствие участникаразмещения заказа требованию, установленному подпунктом 2.2.1 пункта2.2 раздела 2 настоящей документации об аукционе. 7.3. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствиеучастника размещения заказа требованиям, предусмотренным в подпунктах2.2.2-2.2.4 пункта 2.2 раздела 2 настоящей документации об аукционе. 7.4. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы томазаявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы.Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должнысодержать опись входящих в их состав документов, быть скрепленыпечатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаныучастником размещения заказа или лицом, уполномоченным такимучастником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказауказанных требований означает, что все документы и сведения, входящиев состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие ваукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а такжеподтверждает подлинность и достоверность представленных в составезаявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционедокументов и сведений. Не допускается устанавливать иные требования,за исключением предусмотренных настоящим пунктом требований коформлению заявки на участие в аукционе. При этом ненадлежащееисполнение участником размещения заказа требования о том, что вселисты заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционедолжны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допускек участию в аукционе. 7.5. Требовать от участника размещения заказа иное, заисключением предусмотренных пунктом 7.2 раздела 7 настоящейдокументации об аукционе документов и сведений, не допускается.Требовать от участника размещения заказа предоставления оригиналовдокументов не допускается. 7.6. Предоставленные в составе заявки на участие в аукционедокументы участнику размещения заказа не возвращаются. 7.7. Заявка на участие в аукционе и приложения к ней должны бытьнаписаны на русском языке. 7.8. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие ваукционе (в отношении каждого лота) могут быть поданы в запечатанномконверте. 8. Подача заявок на участие в аукционе. 8.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие ваукционе в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки на участие в открытом аукционе приведена вПриложении 1 к настоящей документации об аукционе. 8.2. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в формеэлектронного документа, Заказчик обязан подтвердить в письменной формеили в форме электронного документа ее получение в течение одногорабочего дня со дня получения такой заявки. 8.3. Участник размещения заказа самостоятельно определяет способдоставки Заказчику заявок на участие в аукционе. Участник размещениязаказа несет все риски несоблюдения срока подачи заявок на участие ваукционе, связанные с выбором способа доставки заявок на участие ваукционе. 8.4. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок научастие в аукционе указаны в Информационной карте. Датой начала срокаподачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днемопубликования в официальном печатном издании или размещения наофициальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. Приемзаявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявокна участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок научастие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытогоаукциона. 8.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявкуна участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота). 8.6. Заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанныйв документации об аукционе, регистрируется Заказчиком в Журналерегистрации заявок на участие в открытом аукционе в порядкепоступления заявок на участи в аукционе. 8.7. Поступившая заявка на участие в аукционе маркируется путемнанесения регистрационного номера, соответствующего номеру в Журналерегистрации заявок на участие в открытом аукционе и времени еепоступления. 8.8. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявкуна участие в аукционе, Заказчик выдает расписку в получении такойзаявки с указанием даты и времени ее получения. 8.9. Заявки на участие в аукционе, полученные после окончаниясрока приема заявок, не рассматриваются и в тот же день возвращаютсяучастникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Заказчиквозвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие ваукционе денежные средства указанным участникам размещения заказа втечение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. 9. Отзыв заявок на участие в аукционе. 9.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие ваукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времениначала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 9.2. Заявка на участие в аукционе отзывается в следующем порядке: - участник размещения заказа подает в письменном виде уведомлениеоб отзыве заявки на участие в аукционе, содержащее информацию о том,что он отзывает свою заявку; - в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционеуказывается предмет аукциона, регистрационный номер заявки на участиев аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе; - уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе может бытьнаправлено участником размещения заказа в форме электронногодокумента, однако вслед за этим, не позднее дня и времени началарассмотрения заявок на участие в аукционе, в обязательном порядкедолжно быть отправлено уведомление об отзыве заявки на участиеаукционе; - уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе скрепляетсяпечатью участника размещения заказа (для юридических лиц) иподписывается участником размещения заказ или лицом, уполномоченнымтаким участником размещения заказа. 9.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционерегистрируется в Журнале регистрации заявок на участие в открытомаукционе в порядке, установленном разделом 8 настоящей документации обаукционе. 9.4. В случае, если уведомление об отзыве заявки на участие ваукционе получено после дня и времени начала рассмотрения заявок научастие в аукционе, поданная заявка на участие в аукционе будетрассматриваться как действительная. 9.5. В случае, если было установлено требование обеспечениязаявки на участие в аукционе, Заказчик возвращает внесенные в качествеобеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникуразмещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступленияЗаказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 9.6. Заказчик не несет ответственность за негативные последствия,наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие ваукционе которого отозвана. 10. Обеспечение заявок на участие в аукционе. 10.1. Заказчиком устанавливается требование о внесении денежныхсредств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. 10.2. Требование обеспечения заявки на участие в аукционе вравной мере распространяется на всех участников размещения заказа. 10.3. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок ипорядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки,реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств указаны вИнформационной карте. 10.4. Перечисление участником размещения заказа денежных средствв качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждаетсяплатежным поручением или копией такого поручения. 10.5. В случае отсутствия в составе заявки на участие в аукционедокументов, подтверждающих перечисление денежных средств в качествеобеспечения заявки на участие в аукционе (платежного поручения иликопии такого поручения), участнику размещения заказа, подавшемусоответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в аукционе всоответствии с подпунктом 11.2.4 пункта 11.2 раздела 11 настоящейдокументации об аукционе. 11. Рассмотрение заявок на участие в аукционе. 11.1. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие ваукционе указаны в Информационной карте. 11.2. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11.2.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе насоответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, исоответствие участников размещения заказа требованиям, установленным вразделе 2 документации об аукционе; 11.2.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не можетпревышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие ваукционе; 11.2.3. В случае установления факта подачи одним участникомразмещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе вотношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявкитаким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такогоучастника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, нерассматриваются и возвращаются такому участнику; 11.2.4. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участникразмещения заказа не допускается Комиссией к участию в аукционе вслучае: а) непредоставления документов, определенных пунктом 7.2 раздела7 настоящей документации об аукционе либо наличия в таких документахнедостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, оработах, об услугах на поставки, выполнение, оказание которыхразмещается заказ; б) несоответствия требованиям, установленным в разделе 2настоящей документации об аукционе; в) непредоставления документа или копии документа,подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечениязаявки на участие в аукционе, если требование обеспечения заявкиуказано в документации об аукционе; г) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиямнастоящей документации об аукционе. 11.2.5. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниямне допускается. 11.3. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов иорганизаций сведения о проведении ликвидации участника размещениязаказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе, опринятии арбитражным судом решения о признании такого участника -юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и оботкрытии конкурсного производства, о приостановлении деятельноститакого участника в порядке, предусмотренном Кодексом РоссийскойФедерации об административных правонарушениях, о наличиизадолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и инымобязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственныевнебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжалованииналичия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаныпредоставить необходимые сведения по запросу Заказчика. 11.4. В случае установления недостоверности сведений,содержащихся в документах, представленных участником размещения заказав соответствии с пунктом 7.2 раздела 7 настоящей документации обаукционе, установления факта проведения ликвидации участникаразмещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судомрешения о признании участника размещения заказа - юридического лица,индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсногопроизводства, факта приостановления деятельности такого участника впорядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации обадминистративных правонарушениях, факта наличия у такого участниказадолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательнымплатежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетныефонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцатьпять процентов балансовой стоимости активов такого участника по даннымбухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, приусловии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указаннойзадолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации,Заказчик, Комиссия обязаны отстранить такого участника от участия ваукционе на любом этапе его проведения. 11.5. Решение Заказчика или Комиссии об отстранении участникаразмещения заказа от участия в аукционе либо решение Комиссии оботказе в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано такимучастником в порядке, предусмотренном Законом. 11.6. Допуск Заказчиком или Комиссией к участию в аукционеучастника размещения заказа, который в соответствии с подпунктом11.2.4 пункта 11.2 раздела 11 настоящей документации об аукционе неможет быть допущен к участию в аукционе, если Заказчиком или Комиссиейбыли установлены случаи, указанные в подпункте 11.2.4 пункта 11.2раздела 11 настоящей документации об аукционе, или отказ в допуске кучастию в аукционе по иным основаниям, кроме указанных в подпункте11.2.4 пункта 11.2 раздела 11 настоящей документации об аукционеслучаев, является основанием для признания судом аукционанедействительным по иску заинтересованного лица или по искууполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказовфедерального органа исполнительной власти, органа исполнительнойвласти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления. 11.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие ваукционе Комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционеучастника размещения заказа и о признании участника размещения заказа,подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или оботказе в допуске такого участника размещения заказа к участию ваукционе в соответствии с подпунктом 11.2.4 пункта 11.2 раздела 11настоящей документации об аукционе, а также оформляется протоколрассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Комиссией иподписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии иЗаказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие ваукционе размещается Заказчиком на официальном сайте. Участникамразмещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признаннымучастниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявкина участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе,направляются уведомления о принятых Комиссией решениях не позднее дня,следующего за днем подписания указанного протокола. 11.8. В случае, если было установлено требование обеспечениязаявки на участие в аукционе, Заказчик обязан вернуть внесенные вкачестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средстваучастнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе ине допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней содня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 11.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявокна участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию ваукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участиев аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа,подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукционпризнается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционепредусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимсятолько в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию вкотором принято относительно всех участников размещения заказа,подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, илирешение о допуске к участию в котором и признании участником аукционапринято относительно только одного участника размещения заказа,подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.Заказчик, в случае, если было установлено требование обеспечениязаявки на участие в аукционе, возвращает внесенные в качествеобеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникамразмещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и недопущенным к участию в аукционе по основаниям, предусмотреннымподпунктом 11.2.4 пункта 11.2 раздела 11 настоящей документации обаукционе, за исключением участника размещения заказа, признанногоучастником аукциона. Денежные средства, внесенные в качествеобеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанномуучастнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с нимКонтракта. 11.10. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и толькоодин участник размещения заказа, подавший заявку на участие ваукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочихдней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие ваукционе обязан передать такому участнику аукциона проект Контракта,прилагаемый к настоящей документации об аукционе. Контракт заключаетсяна условиях предусмотренных документацией об аукционе, по начальной(максимальной) цене Контракта (цене лота), указанной в извещении опроведении аукциона, или по согласованной с указанным участникомаукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены Контракта(цены лота) цене Контракта. Такой участник аукциона не вправеотказаться от заключения Контракта. Денежные средства, внесенные вкачестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такомуучастнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с нимКонтракта. При непредставлении Заказчику таким участником аукциона всрок, предусмотренный настоящей документацией об аукционе,подписанного Контракта, а также обеспечения исполнения Контракта вслучае, если Заказчиком было установлено требование обеспеченияисполнения Контракта, такой участник аукциона признается уклонившимсяот заключения Контракта. В случае уклонения участника аукциона отзаключения Контракта денежные средства, внесенные в качествеобеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 12. Форма аукционного предложения по цене муниципального контракта. 12.1. Участник аукциона делает предложение по цене Контрактанепосредственно во время процедуры аукциона в соответствии с начальной(максимальной) ценой Контракта (ценой лота) и "шагом аукциона". 12.2. Предложения по цене Контракта производятся поднятиемкарточки с номером участника аукциона в случае понижения ценыКонтракта, кратного "шагу аукциона". 13. Проведение аукциона. 13.1. Место, дата и время проведения аукциона указаны вИнформационной карте. 13.2. В аукционе могут участвовать только участники размещениязаказа, признанные участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечитьучастникам аукциона возможность принять непосредственное или черезсвоих представителей участие в аукционе. Участники аукциона(физические лица) представляют документ, удостоверяющий личностьгражданина. Руководитель представляет документ, удостоверяющийличность гражданина, представители участников аукциона представляютдокументы, удостоверяющий личность гражданина и подтверждающиеполномочия на осуществление действий от имени участников аукциона.Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов Комиссии,участников аукциона или их представителей. 13.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной)цены Контракта (цены лота), указанной в извещении о проведенииоткрытого аукциона, на "шаг аукциона". 13.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентовначальной (максимальной) цены Контракта (цены лота), указанной визвещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратногообъявления последнего предложения о цене Контракта ни один изучастников аукциона не заявил о своем намерении предложить болеенизкую цену Контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5процента начальной (максимальной) цены Контракта (цены лота), но нениже 0,5 процента начальной (максимальной) цены Контракта (цены лота). 13.4.1. В случае, если в документации об аукционе указываетсяобщая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, коборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или)работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники,оборудования (при размещении заказа на выполнение техническогообслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная(максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказаниеуслуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем сниженияобщей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, коборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или)работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники,оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, "Шагаукциона" устанавливается в размере пяти процентов общей начальной(максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию,начальной цены единицы услуги и изменяется в порядке, предусмотренномпунктом 13.4 раздела 13 настоящей документации об аукционе. 13.5. Аукционист выбирается из числа членов Комиссии путемоткрытого голосования членов Комиссии большинством голосов. 13.6. Аукцион проводится в следующем порядке: 13.6.1. Комиссия непосредственно перед началом проведенияаукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, илиих представителей в Журнале регистрации участников аукциона,представителей участников аукциона, явившихся на аукцион. В случаепроведения аукциона по нескольким лотам Комиссия перед началом каждоголота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношениитакого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. Прирегистрации участникам аукциона или их представителям выдаютсяпронумерованные карточки (далее - Карточки); 13.6.2. Аукцион начинается с объявления аукционистом началапроведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукционапо нескольким лотам), предмета Контракта, начальной (максимальной)цены Контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасныхчастей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) ценыединицы услуги (в целях настоящего раздела далее - Начальная(максимальная) цена Контракта), "шага аукциона", наименованийучастников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учрежденийи предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организацийинвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотреныпреимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагаетучастникам аукциона заявлять свои предложения о цене Контракта; 13.6.3. Участник аукциона после объявления аукционистом Начальной(максимальной) цены Контракта (цены лота) и цены Контракта, сниженнойв соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом13.4 раздела 13 настоящей документации об аукционе, поднимает Карточкив случае, если он согласен заключить Контракт по объявленной цене; 13.6.4. Аукционист объявляет номер Карточки участника аукциона,который первым поднял Карточку после объявления аукционистом Начальной(максимальной) цены Контракта (цены лота) и цены Контракта, сниженнойв соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену Контракта,сниженную в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона" впорядке, установленном пунктом 13.4 раздела 13 настоящей документацииоб аукционе, и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижаетсяцена; 13.6.5. Аукцион считается оконченным, если после троекратногообъявления аукционистом цены Контракта ни один участник аукциона неподнял Карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончаниипроведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения оцене Контракта, номер Карточки и наименование победителя аукциона иучастника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о ценеКонтракта. 13.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболеенизкую цену Контракта. В случае проведения аукциона в соответствии с подпунктом 13.4.1пункта 13.4 раздела 13 настоящей документации об аукционе победителемаукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую ценузапасных частей к технике, к оборудованию, наиболее низкую ценуединицы услуги. При заключении Контракта на техническое обслуживание и(или) ремонт техники, оборудования цена каждой запасной части ктехнике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей,содержащемся в документации об аукционе, и цена единицы услуги и (или)работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники,оборудования определяется путем снижения начальной (максимальной) ценыкаждой запасной части и начальной (максимальной) цены единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники,оборудования пропорционально снижению общей начальной (максимальной)цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной(максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническомуобслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования. 13.8. При проведении аукциона Заказчик в обязательном порядкеосуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона. Протоколаукциона подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членамиКомиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двухэкземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течениетрех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передаетпобедителю аукциона один экземпляр протокола и проект Контракта,который составляется путем включения цены Контракта, предложеннойпобедителем аукциона, в проект Контракта, прилагаемого к документацииоб аукционе. 13.9. Заказчик размещает протокол аукциона на официальном сайте втечение дня, следующего после дня его подписания, а такжеопубликовывает протокол аукциона в официальном печатном издании втечение пяти рабочих дней после дня его подписания. 13.10. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- ивидеозапись аукциона. 13.11. Любой участник аукциона после размещения протоколааукциона на официальном сайте вправе направить Заказчику в письменнойформе, в том числе в форме электронного документа, запрос оразъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих днейсо дня поступления такого запроса в письменной форме или в формеэлектронного документа обязан представить такому участнику аукционасоответствующие разъяснения. 13.12. В случае, если было установлено требование обеспечениязаявки на участие в аукционе, Заказчик в течение пяти рабочих дней содня подписания протокола аукциона возвращает внесенные в качествеобеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникамаукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителямиаукциона, за исключением участника аукциона, который сделалпредпоследнее предложение о цене Контракта. Денежные средства,внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционеучастником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о ценеКонтракта, возвращаются такому участнику аукциона в течение пятирабочих дней со дня подписания Контракта с победителем аукциона или стаким участником аукциона. В случае, если один участник размещениязаказа является одновременно победителем аукциона и участникомаукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене Контракта, приуклонении указанного участника аукциона от заключения Контракта вкачестве победителя аукциона денежные средства, внесенные такимучастником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, невозвращаются. 13.13. В случае, если в аукционе участвовал один участник или припроведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо вслучае, если в связи с отсутствием предложений о цене Контракта,предусматривающих более низкую цену Контракта, чем Начальная(максимальная) цена Контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен всоответствии с пунктом 13.4 раздела 13 настоящей документации обаукционе до минимального размера и после троекратного объявленияпредложения о Начальной (максимальной) цене Контракта (цене лота) непоступило ни одно предложение о цене Контракта, котороепредусматривало бы более низкую цену Контракта, аукцион признаетсянесостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотренодва и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимсяпринимается в отношении каждого лота отдельно. 13.14. В случае, если в аукционе участвовал один участник,Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протоколааукциона, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемыйк документации об аукционе проект Контракта. При этом Контрактзаключается с учетом положений пункта 14.6 раздела 14 настоящейдокументации об аукционе на условиях, предусмотренных документацией обаукционе, по Начальной (максимальной) цене Контракта (цене лота),указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или посогласованной с указанным участником аукциона цене Контракта, непревышающей Начальной (максимальной) цены Контракта (цены лота).Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключенияКонтракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявкина участие в аукционе, возвращаются такому участнику аукциона втечение пяти рабочих дней со дня заключения с ним Контракта. Принепредставлении Заказчику таким участником аукциона в срок,предусмотренный документацией об аукционе, подписанного Контракта, атакже обеспечения исполнения Контракта в случае, если Заказчиком былоустановлено требование обеспечения исполнения Контракта, такойучастник аукциона признается уклонившимся от заключения Контракта. Вслучае уклонения участника аукциона от заключения Контракта денежныесредства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие ваукционе, не возвращаются. 14. Заключение муниципального контракта по результатам проведения аукциона. 14.1. Муниципальный заказ признается размещенным со днязаключения Контракта. 14.2. Контракт заключаются в порядке, предусмотренном Гражданскимкодексом Российской Федерации и иными федеральными законами с учетомположений Закона и настоящей документации об аукционе. 14.3. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении опроведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене,предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения Контрактас участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о ценеКонтракта, по цене, предложенной таким участником. Цена, предложенная победителем аукциона, либо в случае заключенияКонтракта с участником аукциона, который сделал предпоследнеепредложение о цене Контракта, цена, предложенная таким участником,включается в проект Контракта, прилагаемого к настоящей документацииоб аукционе. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одинучастник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе,признан участником аукциона, Контракт заключается с таким участникомаукциона по начальной (максимальной) цене Контракта (цене лота),указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной суказанным участником аукциона и не превышающей начальной(максимальной) цены Контракта (цены лота) цене Контракта. 14.4. После определения победителя аукциона в срок,предусмотренный настоящей документацией об аукционе для заключенияКонтракта, Заказчик обязан отказаться от заключения Контракта спобедителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона отзаключения Контракта с участником размещения заказа, с которымзаключается такой Контракт, в случае установления факта: 14.4.1. проведения ликвидации участников аукциона - юридическихлиц или принятия арбитражным судом решения о признании участниковразмещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателейбанкротами и об открытии конкурсного производства; 14.4.2. приостановления деятельности указанных лиц в порядке,предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административныхправонарушениях; 14.4.3. предоставления указанными лицами заведомо ложныхсведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 7.2раздела 7 настоящей документации об аукционе; 14.4.4. нахождения имущества указанных лиц под арестом,наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключенияКонтракта балансовая стоимость арестованного имущества превышаетдвадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц поданным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетныйпериод; 14.4.5. наличия у указанных лиц задолженности по начисленнымналогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровняили государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимостиактивов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетностиза последний отчетный период, при условии, что указанные лица необжалуют наличие указанной задолженности в соответствии сзаконодательством Российской Федерации. 14.5. Срок, в течение которого победитель аукциона долженподписать проект Контракта указан в Информационной Карте. 14.6. Заказчиком устанавливается требование обеспеченияисполнения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта, срок ипорядок его предоставления указываются в Информационной карте. 14.7. Контракт заключается только после предоставленияпобедителем аукциона или участником аукциона, с которым заключаетсяКонтракт в случае уклонения победителя аукциона от заключенияКонтракта, безотзывной банковской гарантии, страхованияответственности по Контракту или передачи Заказчику в залог денежныхсредств, в том числе вклада (депозита), в размере обеспеченияисполнения Контракта, указанном в Информационной карте. 14.8. В случае отказа от заключения Контракта с победителемаукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключенияКонтракта с участником размещения заказа, с которым заключаетсяКонтракт, Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего последня установления фактов, предусмотренных пунктом 14.4 раздела 14настоящей документации об аукционе, являющихся основанием для отказаот заключения Контракта, составляется протокол об отказе от заключенияКонтракта, подписываемый Заказчиком в день составления такогопротокола. Протокол об отказе от заключения Контракта составляется вдвух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Протокол оботказе от заключения Контракта размещается Заказчиком на официальномсайте в течение дня, следующего после дня подписания указанногопротокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписанияпротокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым Заказчикотказывается заключить Контракт. 14.9. При заключении и исполнении Контракта изменение условийКонтракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке недопускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом. 14.10. Цена Контракта является твердой и не может изменяться входе его исполнения, за исключением случаев, установленных Законом.Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услугосуществляется по цене, установленной Контрактом. Цена Контракта можетбыть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренныхКонтрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условийисполнения Контракта. 14.11. При заключении Контракта Заказчик по согласованию сучастником, с которым заключается такой Контракт, вправе увеличитьколичество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы междуценой Контракта, предложенной таким участником, и Начальной(максимальной) ценой Контракта (ценой лота), если такое правоЗаказчика предусмотрено документацией об аукционе. При этом ценаединицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара,определяемую как частное от деления цены Контракта, предложеннойучастником аукциона, с которым заключается Контракт, на количествотовара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. 14.12. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполненияКонтракта вправе изменить не более чем на десять процентов количествовсех предусмотренных Контрактом товаров при изменении потребности втоварах, на поставки которых заключен Контракт. При поставкедополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию споставщиком вправе изменить первоначальную цену Контрактапропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десятьпроцентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующихизменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставкетаких товаров Заказчик обязан изменить цену Контракта указаннымобразом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и ценаединицы товара при сокращении потребности в поставке части такоготовара должны определяться как частное от деления первоначальной ценыКонтракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара. 15. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказа. Действия (бездействие) заказчика Комиссии могут быть обжалованы впорядке, установленном действующим законодательством РоссийскойФедерации. Информационная карта. Следующая информация и данные для аукциона на размещение заказана поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг конкретизируютположения документации об аукционе. При возникновении противоречиймежду положениями, установленными в документации об аукционе, инастоящей Информационной карте применяются положения Информационнойкарты.----T----------T----------------------------------------------¬¦ N ¦Ссылка на ¦ Содержание подпункта, пункта, раздела ¦¦п/п¦подпункт, ¦ документации об аукционе ¦¦ ¦ пункт и ¦ ¦¦ ¦раздел до-¦ ¦¦ ¦кументации¦ ¦¦ ¦об аукцио-¦ ¦¦ ¦ не ¦ ¦+---+----------+----------------------------------------------+¦1. ¦Пункт 1.3 ¦Наименование муниципального заказчика:¦¦ ¦раздела 1.¦____________________________________________. ¦¦ ¦ ¦Место нахождения муниципального заказчика:¦¦ ¦ ¦____________________________________________. ¦¦ ¦ ¦Почтовый адрес муниципального заказчика:¦¦ ¦ ¦____________________________________________. ¦¦ ¦ ¦Контактное должностное лицо (должность, фами-¦¦ ¦ ¦лия, имя, отчество) муниципального заказчика:¦¦ ¦ ¦____________________________________________. ¦¦ ¦ ¦Контактный телефон муниципального заказчика:¦¦ ¦ ¦____________________________________________. ¦¦ ¦ ¦Факс муниципального заказчика:¦¦ ¦ ¦_______________. ¦¦ ¦ ¦Адрес электронной почты муниципального заказ-¦¦ ¦ ¦чика: E-mail: ____________________________. ¦¦ ¦ ¦Официальный сайт в сети "Интернет" муниципаль-¦¦ ¦ ¦ного заказчика: ____________________. ¦+---+----------+----------------------------------------------+¦2. ¦Пункт 1.5 ¦Форма торгов: _______________________________¦¦ ¦раздела 1.¦(указывается открытый или закрытый аукцион). ¦+---+----------+----------------------------------------------+¦3. ¦Пункт 1.6 ¦Предмет муниципального контракта: ¦¦ ¦раздела 1.¦____________________________________________. ¦+---+----------+----------------------------------------------+¦4. ¦Пункт 1.7 ¦Количество поставляемого товара (объем выпол- ¦¦ ¦раздела 1.¦няемых работ, оказываемых услуг): ________. ¦+---+----------+----------------------------------------------+¦5. ¦Пункт 1.8 ¦Указываются - требования, установленные Заказ-¦¦ ¦раздела 1.¦чиком к качеству, техническим характеристикам ¦¦ ¦ ¦товара, работ, услуг, требования к их безопас-¦¦ ¦ ¦ности, требования к функциональным характери- ¦¦ ¦ ¦стикам (потребительским свойствам) товара, ¦¦ ¦ ¦требования к размерам, упаковке, отгрузке то- ¦¦ ¦ ¦вара, требования к результатам работ, требова-¦¦ ¦ ¦ния к описанию участниками размещения заказа ¦¦ ¦ ¦поставляемого товара (его функциональных ха- ¦¦ ¦ ¦рактеристик (потребительских свойств), количе-¦¦ ¦ ¦ственных и качественных характеристик), требо-¦¦ ¦ ¦вания к описанию участниками размещения заказদ ¦ ¦выполняемых работ, оказываемых услуг (их коли-¦¦ ¦ ¦чественных и качественных характеристик), тре-¦¦ ¦ ¦бования к сроку и (или) объему предоставления ¦¦ ¦ ¦гарантий качества товара, работ, услуг, к ¦¦ ¦ ¦обслуживанию товара, к расходам на ¦¦ ¦ ¦эксплуатацию товара (при необходимости) и ины妦 ¦ ¦показатели, связанные с определением ¦¦ ¦ ¦соответствия поставляемого товара, выполняемых¦¦ ¦ ¦работ, оказываемых услуг потребностям За- ¦¦ ¦ ¦казчика. ¦+---+----------+----------------------------------------------+¦6. ¦Пункт 1.9 ¦Место, условия и сроки (периоды) поставки то- ¦¦ ¦раздела 1.¦варов, выполнения работ, оказания услуг: ¦¦ ¦ ¦____________________________________________. ¦+---+----------+----------------------------------------------+¦7. ¦Пункт 1.12¦Начальная (максимальная) цена Контракта: ¦¦ ¦раздела 1.¦______. ¦+---+----------+----------------------------------------------+¦8. ¦Пункт 1.14¦Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, ¦¦ ¦раздела 1.¦услуг: ______________________________________.¦+---+----------+----------------------------------------------+¦9. ¦Пункт 1.15¦Источник финансирования муниципального заказа:¦¦ ¦раздела 1.¦____________________________________________. ¦+---+----------+----------------------------------------------+¦10.¦Пункт 1.16¦Порядок формирования цены Контракта (с учето즦 ¦раздела 1.¦или без учета уплаты таможенных пошлин, нало-¦¦ ¦ ¦гов, сборов и других обязательных платежей, দ ¦ ¦также расходов, в том числе расходов на пере-¦¦ ¦ ¦возку, разгрузку, страхование):¦¦ ¦ ¦______________________. ¦+---+----------+----------------------------------------------+¦11.¦Пункт 1.17¦Валюта, используемая для формирования цены¦¦ ¦раздела 1.¦Контракта и расчетов с поставщиками (исполни-¦¦ ¦ ¦телями, подрядчиками): российский рубль. ¦+---+----------+----------------------------------------------+¦12.¦Пункт 1.20¦Преимущества учреждениям и предприятиям уго- ¦¦ ¦раздела 1.¦ловно-исполнительной системы и (или) организа-¦¦ ¦ ¦циям инвалидов, осуществляющим производство ¦¦ ¦ ¦товаров, выполнение работ, оказание услуг: ¦¦ ¦ ¦______________________________________. ¦+---+----------+----------------------------------------------+¦13.¦Пункт 2.2 ¦Участники размещения заказа должны соответст-¦¦ ¦раздела 2.¦вовать следующим обязательным требованиям: ¦¦ ¦ ¦- соответствие участников размещения заказদ ¦ ¦требованиям, устанавливаемым в соответствии с¦¦ ¦ ¦законодательством Российской Федерации к ли-¦¦ ¦ ¦цам, осуществляющим поставки товаров, выполне-¦¦ ¦ ¦ние работ, оказание услуг, являющихся предме-¦¦ ¦ ¦том аукциона; ¦¦ ¦ ¦- непроведение ликвидации участника размещения¦¦ ¦ ¦заказа - юридического лица и отсутствие реше-¦¦ ¦ ¦ния арбитражного суда о признании участникদ ¦ ¦размещения заказа - юридического лица, индиви-¦¦ ¦ ¦дуального предпринимателя банкротом и об от-¦¦ ¦ ¦крытии конкурсного производства; ¦¦ ¦ ¦- неприостановление деятельности участникদ ¦ ¦размещения заказа в порядке, предусмотренно즦 ¦ ¦Кодексом Российской Федерации об администра-¦¦ ¦ ¦тивных правонарушениях, на день подачи заявк覦 ¦ ¦на участие в конкурсе; ¦¦ ¦ ¦- отсутствие у участника размещения заказа за-¦¦ ¦ ¦долженности по начисленным налогам, сборам 覦 ¦ ¦иным обязательным платежам в бюджеты любог ¦ ¦уровня или государственные внебюджетные фонды¦¦ ¦ ¦за прошедший календарный год, размер которо馦 ¦ ¦превышает двадцать пять процентов балансово馦 ¦ ¦стоимости активов участника размещения заказদ ¦ ¦по данным бухгалтерской отчетности за послед-¦¦ ¦ ¦ний завершенный отчетный период. Участник раз-¦¦ ¦ ¦мещения заказа считается соответствующим уста-¦¦ ¦ ¦новленному требованию в случае, если он обжа-¦¦ ¦ ¦лует наличие указанной задолженности в соот-¦¦ ¦ ¦ветствии с законодательством Российской Феде-¦¦ ¦ ¦рации и решение по такой жалобе на день рас-¦¦ ¦ ¦смотрения заявки на участие в конкурсе не при-¦¦ ¦ ¦нято. ¦¦ ¦ ¦Вышеуказанные требования предъявляются ко все즦 ¦ ¦участникам размещения заказа. ¦+---+----------+----------------------------------------------+¦14.¦Пункт 2.3 ¦Требования, установленные Заказчиком: ¦¦ ¦раздела 2.¦- обладание участниками размещения заказа ис-¦¦ ¦ ¦ключительными правами на объекты интеллекту-¦¦ ¦ ¦альной собственности, если в связи с исполне-¦¦ ¦ ¦нием Контракта Заказчик приобретает права нদ ¦ ¦объекты интеллектуальной собственности, за ис-¦¦ ¦ ¦ключением случаев размещения заказа на созда-¦¦ ¦ ¦ние произведения литературы или искусства (зদ ¦ ¦исключением программ ЭВМ, баз данных), испол-¦¦ ¦ ¦нения, на финансирование проката или показদ ¦ ¦национального фильма; ¦¦ ¦ ¦- отсутствие в предусмотренном Законом реестр妦 ¦ ¦недобросовестных поставщиков сведений об уча-¦¦ ¦ ¦стниках размещения заказа. ¦¦ ¦ ¦Вышеуказанные требования предъявляются ко все즦 ¦ ¦участникам размещения заказа. ¦+---+----------+----------------------------------------------+¦ ¦Пункт 3.2 ¦Аукционная документация предоставляется бе禦 ¦раздела 3.¦взимания платы. ¦¦ ¦ ¦В случае установления платы за предоставлени妦 ¦ ¦аукционной документации указываются следующи妦 ¦ ¦сведения: ¦¦ ¦ ¦Размер платы, взимаемой Заказчиком за предос-¦¦ ¦ ¦тавление аукционной документации: ___________;¦¦ ¦ ¦Порядок внесения платы за предоставление аук-¦¦ ¦ ¦ционной документации: ________________; ¦¦ ¦ ¦Сроки внесения платы за предоставление аукци-¦¦ ¦ ¦онной документации: __________________; ¦¦ ¦ ¦Номер счета, на который перечисляется плата зদ ¦ ¦предоставление аукционной документации, бан-¦¦ ¦ ¦ковские реквизиты: _______________________. ¦¦ ¦ ¦Аукционная документация предоставляется ⦦ ¦ ¦письменной форме после внесения участнико즦 ¦ ¦размещения заказа платы за предоставление аук-¦¦ ¦ ¦ционной документации. ¦¦ ¦ ¦Размер платы за предоставление аукционной до-¦¦ ¦ ¦кументации не должен превышать расходы Заказ-¦¦ ¦ ¦чика на изготовление копии аукционной докумен-¦¦ ¦ ¦тации и доставку ее посредством почтовой связ覦 ¦ ¦лицу, подавшему заявление о предоставлени覦 ¦ ¦аукционной документации. ¦¦ ¦ ¦Предоставление аукционной документации в форм妦 ¦ ¦электронного документа осуществляется без взи-¦¦ ¦ ¦мания платы. ¦+---+----------+----------------------------------------------+¦15.¦Пункт 4.3 ¦Дата начала и окончания срока предоставления ¦¦ ¦раздела 4.¦участникам размещения заказа разъяснений поло-¦¦ ¦ ¦жений документации об аукционе: __________. ¦+---+----------+----------------------------------------------+¦16.¦Пункты ¦Форма и оформление заявки на участие в аукцио-¦¦ ¦7.1, 7.4 и¦не: ¦¦ ¦7.8 разде-¦- участник размещения заказа подает заявку нদ ¦ла 7. ¦участие в аукционе в письменной форме или ⦦ ¦ ¦форме электронного документа. ¦¦ ¦ ¦- все листы заявки на участие в аукционе, вс妦 ¦ ¦листы тома заявки на участие в аукционе должны¦¦ ¦ ¦быть прошиты и пронумерованы. Заявка на уча-¦¦ ¦ ¦стие в аукционе и том заявки на участие в аук-¦¦ ¦ ¦ционе должны содержать опись входящих в их со-¦¦ ¦ ¦став документов, быть скреплены печатью участ-¦¦ ¦ ¦ника размещения заказа (для юридических лиц) 覦 ¦ ¦подписаны участником размещения заказа или ли-¦¦ ¦ ¦цом, уполномоченным таким участником размеще-¦¦ ¦ ¦ния заказа. ¦¦ ¦ ¦Заявка на участие в аукционе и том заявки нদ ¦ ¦участие в аукционе (в отношении каждого лота)¦¦ ¦ ¦могут быть поданы в запечатанном конверте. ¦+---+----------+----------------------------------------------+¦17.¦Пункты 7.2¦Заявка на участие в аукционе должна содержать¦¦ ¦и 7.3 раз-¦(в отношении каждого лота): ¦¦ ¦дела 7. ¦- сведения и документы об участнике размещения¦¦ ¦ ¦заказа, подавшем такую заявку: ¦¦ ¦ ¦а) фирменное наименование (наименование), све-¦¦ ¦ ¦дения об организационно-правовой форме, о мес-¦¦ ¦ ¦те нахождения, почтовый адрес (для юридическо-¦¦ ¦ ¦го лица), фамилия, имя, отчество, паспортны妦 ¦ ¦данные, сведения о месте жительства (для физи-¦¦ ¦ ¦ческого лица), номер контактного телефона; ¦¦ ¦ ¦б) полученную не ранее чем за шесть месяцев д ¦ ¦дня размещения на официальном сайте извещения¦¦ ¦ ¦о проведении открытого аукциона выписку и禦 ¦ ¦единого государственного реестра юридических¦¦ ¦ ¦лиц или нотариально заверенную копию такой вы-¦¦ ¦ ¦писки (для юридического лица), полученную н妦 ¦ ¦ранее чем за шесть месяцев до дня размещения¦¦ ¦ ¦на официальном сайте извещения о проведени覦 ¦ ¦открытого аукциона выписку из единого государ-¦¦ ¦ ¦ственного реестра индивидуальных предпринима-¦¦ ¦ ¦телей или нотариально заверенную копию тако馦 ¦ ¦выписки (для индивидуального предпринимателя),¦¦ ¦ ¦копии документов, удостоверяющих личность (для¦¦ ¦ ¦иного физического лица), надлежащим образо즦 ¦ ¦заверенный перевод на русский язык документо⦦ ¦ ¦о государственной регистрации юридического ли-¦¦ ¦ ¦ца или физического лица в качестве индивиду-¦¦ ¦ ¦ального предпринимателя в соответствии с зако-¦¦ ¦ ¦нодательством соответствующего государствদ ¦ ¦(для иностранного лица), полученные не ране妦 ¦ ¦чем за шесть месяцев до дня размещения на офи-¦¦ ¦ ¦циальном сайте извещения о проведении открыто-¦¦ ¦ ¦го аукциона; ¦¦ ¦ ¦в) документ, подтверждающий полномочия лица нদ ¦ ¦осуществление действий от имени участника раз-¦¦ ¦ ¦мещения заказа - юридического лица (копия ре-¦¦ ¦ ¦шения о назначении или об избрании либо прика-¦¦ ¦ ¦за о назначении физического лица на должность,¦¦ ¦ ¦в соответствии с которым такое физическое лиц ¦ ¦обладает правом действовать от имени участникদ ¦ ¦размещения заказа без доверенности (далее -¦¦ ¦ ¦руководитель)). В случае, если от имени участ-¦¦ ¦ ¦ника размещения заказа действует иное лицо,¦¦ ¦ ¦заявка на участие в конкурсе должна содержать¦¦ ¦ ¦также доверенность на осуществление действи馦 ¦ ¦от имени участника размещения заказа, заверен-¦¦ ¦ ¦ную печатью участника размещения заказа (для¦¦ ¦ ¦юридических лиц) и подписанную руководителе즦 ¦ ¦участника размещения заказа или уполномоченны즦 ¦ ¦этим руководителем лицом, либо нотариально за-¦¦ ¦ ¦веренную копию такой доверенности. В случае,¦¦ ¦ ¦если указанная доверенность подписана лицом,¦¦ ¦ ¦уполномоченным руководителем участника разме-¦¦ ¦ ¦щения заказа, заявка на участие в конкурс妦 ¦ ¦должна содержать также документ, подтверждаю-¦¦ ¦ ¦щий полномочия такого лица; ¦¦ ¦ ¦г) копии учредительных документов участникদ ¦ ¦размещения заказа (для юридических лиц); ¦¦ ¦ ¦д) решение об одобрении или о совершении круп-¦¦ ¦ ¦ной сделки либо копия такого решения в случае,¦¦ ¦ ¦если требование о необходимости наличия таког ¦ ¦решения для совершения крупной сделки установ-¦¦ ¦ ¦лено законодательством Российской Федерации,¦¦ ¦ ¦учредительными документами юридического лица 覦 ¦ ¦если для участника размещения заказа поставкদ ¦ ¦товаров, являющихся предметом Контракта, ил覦 ¦ ¦внесение денежных средств в качестве обеспече-¦¦ ¦ ¦ния заявки на участие в аукционе, обеспечения¦¦ ¦ ¦исполнения Контракта является крупной сделкой;¦¦ ¦ ¦- сведения о функциональных характеристиках¦¦ ¦ ¦(потребительских свойствах) и качественных ха-¦¦ ¦ ¦рактеристиках товара, работ, услуг; ¦¦ ¦ ¦- документы, подтверждающие соответствие уча-¦¦ ¦ ¦стника размещения заказа установленным требо-¦¦ ¦ ¦ваниям и условиям допуска к участию в аукцио-¦¦ ¦ ¦не, или копии таких документов: ¦¦ ¦ ¦а) документы, подтверждающие внесение денежных¦¦ ¦ ¦средств в качестве обеспечения заявки на уча-¦¦ ¦ ¦стие в аукционе (платежное поручение, подтвер-¦¦ ¦ ¦ждающее перечисление денежных средств в каче-¦¦ ¦ ¦стве обеспечения заявки на участие в аукционе,¦¦ ¦ ¦или копию такого поручения); ¦¦ ¦ ¦б) копии документом, подтверждающих соответст-¦¦ ¦ ¦вие участника размещения заказа требованию,¦¦ ¦ ¦установленному подпунктом 2.2.1 пункта 2.2¦¦ ¦ ¦раздела 2 настоящей документации об аукционе. ¦¦ ¦ ¦В заявке на участие в аукционе декларируется¦¦ ¦ ¦соответствие участника размещения заказа тре-¦¦ ¦ ¦бованиям, предусмотренным в подпунктах 2.2.2-¦¦ ¦ ¦2.2.4 пункта 2.2 раздела 2 настоящей докумен-¦¦ ¦ ¦тации об аукционе. ¦¦ ¦ ¦Язык заявки на участие в конкурсе и всех при-¦¦ ¦ ¦ложений к ней: русский. ¦+---+----------+----------------------------------------------+¦18.¦Пункт 8.4 ¦Место подачи заявок на участие в аукционе:¦¦ ¦раздела 8.¦______. ¦¦ ¦ ¦Дата начала срока подачи заявок на участие ⦦ ¦ ¦аукционе: ___________________________________.¦¦ ¦ ¦Дата окончания срока подачи заявок на участие ¦¦ ¦ ¦в аукционе: ¦¦ ¦ ¦___________________________________. ¦+---+----------+----------------------------------------------+¦19.¦Пункт 10.3¦Размер обеспечения заявки на участие в аукцио-¦¦ ¦раздела ¦не: ¦¦ ¦10. ¦____________________________________________. ¦¦ ¦ ¦Срок внесения денежных средств в качеств妦 ¦ ¦обеспечения заявки:¦¦ ¦ ¦__________________________. ¦¦ ¦ ¦Порядок внесения денежных средств в качеств妦 ¦ ¦обеспечения заявки:¦¦ ¦ ¦__________________________. ¦¦ ¦ ¦Номер счета для перечисления денежных средств ¦¦ ¦ ¦в качестве обеспечения заявки на участие в ¦¦ ¦ ¦аукционе, банковские реквизиты: ¦¦ ¦ ¦________________________. ¦+---+----------+----------------------------------------------+¦20.¦Пункт 11.1¦Место, дата и время начала рассмотрения заявоꦦ ¦раздела ¦на участие в аукционе: ¦¦ ¦11. ¦__________________________. ¦+---+----------+----------------------------------------------+¦21.¦Пункт 13.1¦Место, дата и время проведения аукциона: ¦¦ ¦раздела ¦_______. ¦¦ ¦13. ¦ ¦+---+----------+----------------------------------------------+¦22.¦Пункт 14.5¦Срок заключения Контракта: не ранее чем чере禦 ¦раздела ¦десять дней со дня размещения на официально즦 ¦14. ¦сайте протокола аукциона, и не более двадцат覦 ¦ ¦дней с даты подписания протокола аукциона. ¦¦ ¦ ¦В случае, если аукцион признан несостоявшимся¦¦ ¦ ¦и только один участник размещения заказа, по-¦¦ ¦ ¦давший заявку на участие в аукционе, признан¦¦ ¦ ¦участником аукциона, Контракт может быть за-¦¦ ¦ ¦ключен не ранее чем через десять дней со дня¦¦ ¦ ¦размещения на официальном сайте протокола рас-¦¦ ¦ ¦смотрения заявок на участие в аукционе и н妦 ¦ ¦более двадцати дней с даты подписания протоко-¦¦ ¦ ¦ла рассмотрения заявок на участие в аукционе. ¦+---+----------+----------------------------------------------+¦23.¦Пункт 14.8¦Размер, срок и порядок предоставления обеспе-¦¦ ¦раздела ¦чения исполнения Контракта: ____________. ¦¦ ¦14. ¦Номер счета для перечисления денежных средств ¦¦ ¦ ¦в качестве обеспечения исполнения Контракта, ¦¦ ¦ ¦банковские реквизиты: ¦¦ ¦ ¦________________________. ¦L---+----------+----------------------------------------------- Управляющий делами Администрации города С.Д. Синякова Приложение 1 к документации об аукционе Форма заявки на участие в открытом аукционе. Дата, исходящий номер корреспонденции. Муниципальному заказчику ______________________________ (наименование муниципального заказчика) ______________________________ (должность, инициалы и фамилия ______________________________ должностного лица, которому направляется ______________________________ заявка) Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения с _____________________________________ (наименование муниципального заказчика) муниципального контракта ________________________________. (предмет муниципального контракта) 1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона, документациюоб аукционе на право заключения______________________________________________________________________ (предмет муниципального контракта)с ____________________________________________________________________ (наименование муниципального заказчика)(далее - Муниципальный заказчик), а также применимые к данномуаукциону законодательство Российской Федерации и иные нормативныеправовые акты Российской Федерации о размещении заказов,______________________________________________________________________ (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество______________________________________________________________________ (для физического лица) участника размещения заказа)(далее - Участник размещения заказа) в лице______________________________________________________________________ (наименование должности, фамилия, имя, отчество______________________________________________________________________ представителя юридического лица)сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленныхв извещении о проведении открытого аукциона, документации об аукционеи направляет настоящую заявку. 2. Участник размещения заказа обязуется: а) соблюдать порядок проведения аукциона, содержащийся вдокументации об аукционе; б) в случае признания победителем аукциона заключить сМуниципальным заказчиком муниципальный контракт в сроки, определенныедокументацией об аукционе; в) в случае если предложение Участника размещения заказа будетпризнано лучшим после предложения победителя аукциона, а победительаукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципальногоконтракта, Участник размещения заказа обязуется заключитьмуниципальный контракт с Муниципальным заказчиком в соответствии сдокументацией об аукционе и предложением Участника размещения заказапо цене. 3. Участник размещения заказа подтверждает, что на момент подачинастоящей заявки на участие в открытом аукционе: - в отношении него не проводится процедура ликвидации,отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и оботкрытии конкурсного производства; - его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренномКодексом РФ об административных правонарушениях; - не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и инымобязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственныевнебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которойпревышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активовУчастника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности запоследний завершенный отчетный период. 4. Участник размещения заказа согласен с тем, что в случаепризнания его победителем аукциона или принятия решения о заключении сним муниципального контракта в случае отказа от его заключенияпобедителем аукциона и уклонения Участника размещения заказа отзаключения муниципального контракта, внесенная сумма обеспечениязаявки на участие в аукционе не возвращается и перечисляется в местныйбюджет. Также Участник размещения заказа подтверждает, что извещен овключении сведений о нем в реестр недобросовестных поставщиков вслучае уклонения от заключения муниципального контракта. 5. Участник размещения заказа гарантирует достоверностьпредставленной в настоящей заявке информации и подтверждает правоМуниципального заказчика, не противоречащее требованию формированияравных для всех участников аукциона условий, запрашивать усоответствующих органов и организаций сведения, подтверждающиеинформацию, содержащуюся в настоящей заявке. 6. Участник размещения заказа сообщает, что для оперативногоуведомления его по вопросам организационного характера ивзаимодействия с Муниципальным заказчиком, им уполномочен работник_____________________________________________________________________. (контактная информация уполномоченного работника) Сведения о проведении аукциона сообщать указанномууполномоченному работнику Участника размещения заказа. 7. Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),номер контактного телефона ___, номер факса ___. 8. Корреспонденцию в адрес Участника размещения заказа направлятьпо адресу ___. 9. Включается Заказчиком в случае размещения заказов только усубъектов малого предпринимательства: Настоящей заявкой сообщаем следующую информацию: - средняя численность работников за предшествующий календарныйгод _______; - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налогана добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточнаястоимость основных средств и нематериальных активов) _______. 10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на___ страницах.Участник размещения заказа(представитель участникаразмещения заказа) __________ __________ (подпись) (Ф.И. О.)М.П. Управляющий делами Администрации города С.Д. Синякова Приложение 6 к постановлению Мэра города N 202 от 30.03.2009 Форма журнала регистрации заявок на участие в открытом аукционе. Журнал регистрации заявок на участие в открытом аукционе N _____.----T---------T---------T------T-----------T---------------------T---------------T------------¬¦ N ¦ Дата ¦ Время ¦Способ¦Регистраци-¦Фамилия, имя и отче- ¦Должность, фа- ¦ Подпись ¦¦п/п¦получения¦получения¦подачи¦онный номер¦ство участника разме-¦ милия, имя и ¦должностног ¦ заявки ¦ заявки ¦заявки¦ заявки ¦ щения заказа (пред- ¦ отчество ¦ лица, при- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ставителя участника ¦ должностного ¦нявшего за- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ размещения заказа), ¦ лица муници- ¦ явку ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подавшего заявку на ¦пального заказ-¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участие в открытом ¦чика, принявше-¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аукционе, данные до- ¦ го заявку ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кумента, удостоверяю-¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ щего личность ¦ ¦ ¦+---+---------+---------+------+-----------+---------------------+---------------+------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---+---------+---------+------+-----------+---------------------+---------------+-------------Наименование должностидолжностного лица муниципального заказчика ________ __________________ (подпись)(инициалы и фамилия) Управляющий делами Администрации города С.Д. Синякова Приложение 7 к постановлению Мэра города N 202 от 30.03.2009 Форма расписки в получении заявки на участие в открытом аукционе. Расписка в получении заявки на участие в открытом аукционе. Мною, ___________________________________________________________ (наименование должности, инициалы и фамилия______________________________________________________________________ должностного лица муниципального заказчика)от участника размещения заказа (представителя участника размещениязаказа) ______________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (для физического лица),______________________________________________________________________ данные документа, удостоверяющего личность)получена (в запечатанном конверте) заявка на участие в открытомаукционе _____________________________________________________________ (предмет аукциона)проводимом __________________________________________________________. (наименование муниципального заказчика) Регистрационный номер заявки на участие в аукционе __________. Заявка на участие в аукционе подана "___" _______ 200 ___ г. в___ часов ___ минут. Способ подачи заявки на участие в аукционе __________.Наименование должностидолжностного лицамуниципального заказчика ________ ____________________ (подпись) (инициалы и фамилия) Управляющий делами Администрации города С.Д. Синякова Приложение 8 к постановлению Мэра города N 202 от 30.03.2009 Форма журнала регистрацииучастников аукциона, представителей участников аукциона, явившихся на аукцион. Журнал регистрацииучастников аукциона, представителей участников аукциона, явившихся на аукцион N ______. На аукцион ____________________________ явились: (предмет аукциона)----T-------------T-----------------T-----------T-----------¬¦ N ¦Наименование ¦Фамилия, имя, от-¦Документы: ¦ Подпись ¦¦п/п¦(для юридиче-¦ чество и долж- ¦ удостове- ¦представи- ¦¦ ¦ского лица), ¦ность представи- ¦ряющий лич-¦теля участ-¦¦ ¦фамилия, имя,¦ теля участника ¦ность граж-¦ника разме-¦¦ ¦отчество (для¦размещения заказа¦ данина; ¦щения зака-¦¦ ¦ физического ¦ ¦ подтвер- ¦ за ¦¦ ¦ лица) ¦ ¦ ждающий ¦ ¦¦ ¦ участника ¦ ¦полномочия ¦ ¦¦ ¦ размещения ¦ ¦представи- ¦ ¦¦ ¦ заказа ¦ ¦теля участ-¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ника разме-¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦щения зака-¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦за (наиме- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ нование, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦дата выдачи¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ и номер) ¦ ¦+---+-------------+-----------------+-----------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---+-------------+-----------------+-----------+------------Ответственное лицоаукционной комиссии ____________________ ________ ____________________ (наименование должности) (подпись) (инициалы и фамилия) Управляющий делами Администрации города С.Д. Синякова Приложение 9 к постановлению Мэра города N 202 от 30.03.2009 Примерный порядок работы единой комиссии муниципального заказчика по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Порядок работы единой комиссии муниципального заказчика по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 1. Общие положения. 1.1. Порядок работы Единой комиссии муниципального заказчика поразмещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для муниципальных нужд (далее по тексту - Порядок) разработан всоответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставкитоваров, выполнение работ, оказание услуг для государственных имуниципальных нужд" (далее - Федеральный закон). 2. Порядок работы заседаний Единой комиссии. 2.1. Секретарь Единой комиссии своевременно, но не позднее, чемза один день до дня проведения заседания Единой комиссии уведомляетчленов Единой комиссии о месте, дате и времени проведения заседанияЕдиной комиссии. 2.2. Секретарь Единой комиссии осуществляет подготовку заседанийЕдиной комиссии, информирует членов Единой комиссии по вопросам,относящимся к их функциям, обеспечивает членов Единой комиссиинеобходимыми документами и сведениями по проводимым процедурамзакупок. 2.3. Члены Единой комиссии лично участвуют в заседаниях Единойкомиссии. Отсутствие на заседании Единой комиссии допускается толькопо уважительным причинам в соответствии с трудовым законодательствомРоссийской Федерации. 2.4. Заседания Единой комиссии открываются и проводятсяпредседателем Единой комиссии. В случае отсутствия председателя поуважительной причине заседания Единой комиссии открываются ипроводятся заместителем председателя, либо членом Единой комиссии,уполномоченным председателем комиссии. 2.5. Председатель Единой комиссии: 2.5.1. открывает и ведет заседания Единой комиссии, принеобходимости объявляет перерывы; 2.5.2. объявляет заседание правомочным; 2.5.3. объявляет присутствующим при вскрытии конвертов и открытиидоступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие вконкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки научастие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие вконкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе иоткрытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам научастие в конкурсе; 2.5.4. осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие вконкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документовзаявкам на участие в конкурсе; 2.5.5. объявляет при вскрытии конвертов с заявками на участие вконкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документовзаявкам на участие в конкурсе сведения, предусмотренные частью 5статьи 26 Федерального закона. 2.6. Единая комиссия в сроки, установленные статьей 27Федерального закона, рассматривает поданные участниками размещениязаказа заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям,установленным конкурсной документацией, и соответствие участниковразмещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей11 Федерального закона. 2.7. Члены Единой комиссии, присутствующие на заседанияхкомиссии, принимают решение о допуске к участию в конкурсе участникаразмещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшегозаявку на участие в конкурсе участником конкурса, или об отказе вдопуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе впорядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федеральногозакона. 2.8. Единая комиссия в сроки проведения оценки и сопоставлениязаявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа,признанными участниками конкурса, осуществляет оценку и сопоставлениетаких заявок, в соответствии с критериями, указанными в конкурснойдокументации. 2.9. Единая комиссия обеспечивает соблюдение положенийФедерального закона в части представления преимуществ для учреждений ипредприятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов приоценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе, если такиепреимущества предусмотрены в извещении о проведении открытогоконкурса. 2.10. Единая комиссия обеспечивает соблюдение особенностейпроведения закрытого конкурса, установленных статьей 30 Федеральногозакона; 2.11. Члены Единой комиссии в сроки, установленные длярассмотрения заявок на участие в аукционе частью 2 статьи 36Федерального закона, принимают участие в рассмотрении таких заявок насоответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, исоответствие участников размещения заказа требованиям, установленным всоответствии со статьей 11 Федерального закона. 2.12. Единая комиссия обеспечивает соблюдение срока рассмотрениязаявок на участие в аукционе, установленного частью 2 статьи 36Федерального закона. 2.13. Члены Единой комиссии принимают решение о допуске к участиюв аукционе участника размещения заказа и признании участникаразмещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участникомаукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа кучастию в аукционе. 2.14. Секретарь Единой комиссии: 7.14.1. регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион,или их представителей, непосредственно перед началом проведенияаукциона; 7.14.2. в случае проведения аукциона по нескольким лотам передначалом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявкив отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей; 7.14.3. при регистрации участников аукциона, выдаетпронумерованные карточки участникам аукциона или их представителям. 2.15. Единая комиссия проводит открытое голосование при выбореаукциониста из числа членов Единой комиссии. 2.16. Члены Единой комиссии присутствуют при проведении аукциона,подписывают протокол аукциона. 2.17. Единая комиссия обеспечивает соблюдение особенностейпроведения закрытого аукциона, установленных статьей 39 Федеральногозакона. 2.18. Члены Единой комиссии участвуют в рассмотрении котировочныхзаявок на соответствие их требованиям, установленным в извещении опроведении запроса котировок, и оценки котировочных заявок. 2.19. Члены Единой комиссии принимают решение об отклонениикотировочных заявок, в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 47Федерального закона. 2.20. Единая комиссия обеспечивает проведение предварительногоотбора участников размещения заказа в соответствии с положениями главы5 Федерального закона. 2.21. Члены Единой комиссии принимают участие в рассмотрениижалобы участника размещения заказа на действия (бездействие) Единойкомиссии. 2.22. Члены Единой комиссии обеспечивают представление документови сведений, составленных в ходе размещения заказа, на рассмотрениежалобы участника размещения заказа, в соответствии с частью 3.1 статьи60 Федерального закона. 2.23. Члены Единой комиссии подписывают протоколы заседанийЕдиной комиссии по процедурам закупок. 2.24. Члены Единой комиссии не проводят какие-либо переговоры сучастником размещения заказа при проведении конкурса, аукциона, атакже в отношении поданной участником размещения заказа котировочнойзаявки. 2.25. Секретарь Единой комиссии ведет протокол вскрытия конвертовс заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в формеэлектронных документов заявкам на участие в конкурсе, протоколрассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокол оценки исопоставления заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрениязаявок на участие в аукционе, протокол рассмотрения и оценкикотировочных заявок и протокол рассмотрения заявок на участие впредварительном отборе. 2.26. Заказчик организовывает материально-техническое обеспечениедеятельности Единой комиссии, в том числе предоставляет удобное дляцелей проведения размещения заказа помещение, средства аудиозаписи,оргтехнику и канцелярские товары. Управляющий делами Администрации города С.Д. Синякова Приложение 10 к постановлению Мэра города N 202 от 30.03.2009 Примерная форма муниципального контракта на поставку товаров для муниципальных нужд. Муниципальный контракт на поставку товаров для муниципальных нужд.город Ростов-на-Дону "___"__________ 200 ___ г. Муниципальное образование - городской округ город Ростов-на-Донув лице ______________________________________________________________, (наименование муниципального заказчика)именуемого в дальнейшем Заказчик, в лице_____________________________________________________________________, (наименование должности, фамилия, имя, отчество)действующего на основании ____________________________________________ (наименование документа) (с одной стороны), и_____________________________________________________________________, (наименование организации)именуемой в дальнейшем Поставщик, в лице_____________________________________________________________________, (наименование должности, фамилия, имя, отчество)действующего на основании ____________________________________________ (наименование документа)(с другой стороны), являющийся победителем открытого (закрытого)конкурса (открытого (закрытого) аукциона, открытого аукциона вэлектронной форме, запроса котировок и др.) по лоту N ___, именуемые вдальнейшем Сторонами, на основании протокола __________ от "___"__________ 200 ___ года заключили настоящий муниципальный контракт(далее по тексту - Контракт) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. Поставщик обязуется передать, а Заказчик принять и оплатить______________________________________________________________________ (наименование товара)(далее по тексту - Товар) согласно спецификации (Приложение N ___) исрокам поставки (Приложение N ___), являющимся неотъемлемой частьюКонтракта. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 2.1. Цена контракта составляет __________________________________ (цена контракта цифрами и прописью)рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС), составляет___ процентов _____________________________ рублей. (сумма цифрами и прописью) 2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходеего исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.2раздела 9 Контракта. Цена контракта включает в себя все расходыПоставщика, в том числе расходы на перевозку Товара к месту поставки,разгрузку и транспортировку Товара на склад Заказчика, страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательныхплатежей. Расчеты Заказчика с Поставщиком производятся в безналичномпорядке платежными поручениями. Финансирование осуществляется за счет средств___________________. 2.3. На основании счета, выставленного Поставщиком в течение ___рабочих дней после подписания Сторонами Контракта, Заказчик в течение___ рабочих дней перечисляет Поставщику предварительную оплату (аванс)в размере ____________________________________________________________ (указать размер аванса в процентах)от цены Контракта в сумме ___________________________________________. (сумма цифрами и прописью) 2.4. На основании счета, выставленного Поставщиком в течение ___рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной и актасдачи-приемки Товара, Заказчик в течение ___ рабочих дней оплачиваетТовар по цене Контракта с учетом предварительной оплаты (аванса). В случае передачи Товара отдельными партиями, Заказчик оплачиваетТовар после поставки Товара в полном объеме, оплата осуществляется поцене Контракта с учетом предварительной оплаты (аванса). 3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ 3.1. Товар передается Поставщиком на склад Заказчика согласноспецификации (Приложение N ___) и срокам поставки (Приложение N ___),являющимся неотъемлемой частью Контракта. Место нахождения склада Заказчика ______________________________. (указывается место поставки) Передаваемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении). Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходитк Заказчику с момента исполнения обязанности Поставщика по передачетовара Заказчику. 3.2. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная передачаТовара Поставщиком. 3.3. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика (илииным способом, если условиями оплаты и поставки предусмотрено иноераспределение обязанностей). Разгрузка и транспортировка Товара насклад Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика.Передача Товара (отдельной партии Товара) оформляется товарнойнакладной и актом сдачи-приемки, подписываемым Заказчиком иПоставщиком. 3.4. Обязательства Поставщика по передаче, а Заказчика по приемуТовара считаются исполненными после подписания Сторонами товарнойнакладной и акта сдачи-приемки. 3.5. Обязательство Заказчика по оплате переданного Товарасчитается исполненным после перечисления Поставщику денежных средствсогласно раздела 2 Контракта. 3.6. Особые условия исполнения Контракта (например, при перевозкетовара, ввиду его специфических качеств и свойств: скоропортящийсятовар, товары в стеклянных баллонах и бутылках, взрывоопасные,ядовитые и др., необходимость сопровождения и охраны в пути следованияи т.п.): ____________________________________________________________. 3.7. Передаваемый Товар по качеству и комплектности долженсоответствовать ______________________________________________________ (указываются ГОСТ, сертификаты соответствия, требования_____________________________________________________________________. к сроку годности, собственные требования и др.) Соответствие Товара требованиям Контракта по количеству,качеству, комплектности, таре и упаковке отражается в актесдачи-приемки. 3.8. Вместе с Товаром Поставщик передает Заказчику документы,относящиеся к Товару _________________________________________________ (указываются технический паспорт, сертификат соответствия,______________________________________________________________________ инструкция по эксплуатации, сервисная книжка, гарантийный талон,_____________________________________________________________________. другая документация) При выявлении Заказчиком во время приемки некачественного Товара,Поставщик производит замену Товара в срок_____________________________________________________________________. (немедленно или указывается разумный срок замены). 3.9. Стороны обязаны в течение ___ дней письменно уведомлять другдруга об изменениях в банковских и почтовых реквизитах, указанных вКонтракте. Действия Сторон, направленные на исполнение Контракта,совершенные по реквизитам, указанным в Контракте, до полученияписьменного уведомления об их изменении считаются надлежащимисполнением условий Контракта. 3.10. При исполнении Контракта не допускается переменаПоставщика, за исключением случаев, если новый поставщик являетсяправопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизацииюридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 3.11. Уведомления и сообщения по исполнению Контрактанаправляются Сторонами в письменной форме посредством заказных писем суведомлением о вручении или доставляются нарочным по юридическим и(или) почтовым адресам Сторон с получением под расписку должностнымилицами Сторон (с проставлением штампа организации, входящего номеракорреспонденции, даты получения корреспонденции). 4. СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ 4.1. Поставщик в течение 5 рабочих дней с момента подписанияСторонами Контракта осуществляет имущественное страхование рискаответственности по обязательствам, возникшим при исполнении Контрактавследствие причинения вреда имуществу и (или) риск убытков приисполнении Контракта на сумму Контракта и предоставляет Заказчикудоговор страхования или страховой полис. Страхование не освобождает Исполнителя от обязанности принятьнеобходимые меры для предотвращения наступления страхового случая. 5. ГАРАНТИИ 5.1. Поставщик устанавливает на Товар гарантийный срок согласноспецификации (Приложение N ___). Гарантийный срок начинает течь с момента передачи ТовараЗаказчику. 5.2. Поставщик освобождается от исполнения гарантийныхобязательств, если докажет, что недостатки Товара возникли после егопередачи Заказчику вследствие нарушения правил хранения,использования, действия третьих лиц, непреодолимой силы. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение КонтрактаСтороны несут ответственность в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации. 6.2. За нарушение срока поставки Товара Поставщик уплачиваетЗаказчику неустойку (штраф, пени) в размере (___%) не менее однойтрехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансированияЦентрального банка Российской Федерации от стоимости недопоставленногоТовара за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная содня, следующего после дня истечения срока поставки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), еслидокажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошлавследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 6.3. При несоблюдении предусмотренных Контрактом сроков платежейЗаказчик уплачивает Поставщику неустойку (штраф, пени) за каждый деньпросрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотойдействующей на день уплаты неустойки ставки рефинансированияЦентрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) вслучаях: если докажет, что просрочка исполнения указанногообязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по винедругой стороны; принятия решения Ростовской-на-Дону городской Думой осокращении бюджетных расходов; введения в отношении Заказчикапредельных объемов финансирования. 6.4. Поставщик обязан возместить Заказчику убытки (реальный ущерби упущенную выгоду), причиненные неисполнением или ненадлежащимисполнением обязательства. 6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащегоисполнения обязательства или неисполнения обязательства не освобождаетПоставщика от исполнения обязательства в натуре. 6.6. Убытки, причиненные в результате исполнения Контрактатретьему лицу, возмещаются виновной Стороной. 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другойСтороной за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств поКонтракту, в случае наступления обстоятельств непосредственно влияющихна исполнение Контракта, возникших помимо воли Сторон и которые нельзяпредвидеть или избежать. Такими обстоятельствами признаются: военныедействия, объявление режима военного или чрезвычайного положения,блокада, эмбарго, взрывы, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожарыи другие стихийные бедствия, а также введение запретных либоограничительных мер законодательством Российской Федерации иРостовской области в период действия Контракта. Инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствамне относятся. 7.2. Сторона, для которой возникли (прекратились) обстоятельстваневозможности исполнения обязательств по Контракту, обязана немедленнописьменно уведомить другую Сторону о наступлении (прекращении)обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнениеобязательств по Контракту, приложив к уведомлению документ,подтверждающий приведенные обстоятельства. Документ, выданный органом государственной власти, копиянормативного правого акта, являются подтверждением наличия ипродолжительности действия непреодолимой силы. 7.3. Если приведенные обстоятельства будут продолжаться более__________________________, любая из Сторон имеет право отказаться от (указывается срок)дальнейшего исполнения Контракта, и в этом случае ни одна из Сторон невправе требовать от другой Стороны возмещения убытков. 8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 8.1. Споры, возникающие при исполнении Контракта, разрешаютсяСторонами путем переговоров или в претензионном порядке. В случаеневозможности разрешения споров в досудебном порядке, спор передаетсяна рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороныруководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 9.1. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашениюСторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданскимзаконодательством РФ. При заключении и исполнении Контракта изменениеусловий Контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке недопускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.2раздела 9 Контракта. 9.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон безизменения предусмотренных Контрактом количества Товаров и иных условийисполнения Контракта. В случае, если это предусмотрено конкурсной документацией,Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контрактавправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренноеКонтрактом количество Товара при изменении потребности в Товаре напоставки которого заключен Контракт, или при выявлении потребности вдополнительном объеме товара, не предусмотренного Контрактом, носвязанных с Товаром, предусмотренным Контрактом. В случае, если это предусмотрено документацией об аукционе,Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контрактавправе изменить не более чем на десять процентов количество всехпредусмотренных контрактом Товаров при изменении потребности вТоварах, на поставки которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества таких Товаров, Заказчикпо согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную ценуКонтракта пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем надесять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующихизменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставкетаких Товаров, заказчик обязан изменить цену Контракта указаннымобразом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и ценаединицы Товара при сокращении потребности в поставке части такогоТовара должны определяться как частное от деления первоначальной ценыКонтракта на предусмотренное в контракте количество такого Товара. 9.3. Изменение условий Контракта действительны при условии, еслиони совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченнымипредставителями Сторон. 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания обеимиСторонами и действует до "___"__________ 200 ___ г. 10.2. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковуююридическую силу, хранящихся по одному экземпляру у Заказчика иПоставщика. 10.3. К Контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью:_____________________________________________________________________. (указываются документы в зависимости от условий контракта и вида товара) 11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 11.1. Заказчик __________________________________________________(полное наименование и реквизиты заказчика: место нахождения, почтовый_____________________________________________________________________.адрес, адрес электронной почты, ИНН, КПП, БИК, ОКОНХ, ОКПО, расчетный счет) 11.2. Поставщик ________________________________________________ (полное наименование и реквизиты поставщика:______________________________________________________________________место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, ИНН, КПП,БИК, ОКОНХ,_____________________.ОКПО, расчетный счет) 12. ПОДПИСИ СТОРОН От заказчика От поставщика __________________________ ________________________ (наименование должности) (наименование должности) __________________________ ________________________ (фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество) __________________________ ________________________ (подпись) (подпись)М.П. М.П. Управляющий делами Администрации города С.Д. Синякова Приложение 11 к постановлению Мэра города N 202 от 30.03.2009 Примерная форма муниципального контракта на выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных нужд. Муниципальный контракт на выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных нужд.город Ростов-на-Дону "___"__________ 200 ___ г. Муниципальное образование - городской округ город Ростов-на-Донув лице ______________________________________________________________, (наименование муниципального заказчика (организации))именуемого в дальнейшем Заказчик, в лице_____________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество)действующего на основании ____________________________________________ (наименование документа)(с одной стороны), и ________________________________________________, (наименование организации)именуемой в дальнейшем Подрядчик (Исполнитель), в лице_____________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество)действующего на основании ____________________________________________ (наименование документа)(с другой стороны), являющийся победителем открытого (закрытого)конкурса (открытого (закрытого) аукциона, открытого аукциона вэлектронной форме, запроса котировок) по лоту N ___, именуемые вдальнейшем Сторонами, на основании протокола ______от "___" _____ 200_года заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту -Контракт) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. Подрядчик (Исполнитель) обязуется: - Выполнить по заданию Заказчика работу _________________________ (наименование работы)и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять иоплатить результат работы. Работа выполняется согласно техническойдокументации (Приложение N ___), сметы (Приложение N ___), графикапроизводства работ (Приложение N ___), протокола согласованиядоговорной цены на производство работ (Приложение N ___), являющимисянеотъемлемой частью Контракта; - Оказать по заданию Заказчика услугу __________________________, (наименование услуги)а Заказчик обязуется оплатить услугу. Услуга оказывается согласнотехнического задания Заказчика (Приложение N __), являющегосянеотъемлемой частью Контракта. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 2.1. Цена контракта составляет __________________________________ (цена контракта цифрами и прописью)рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС), составляет___ процентов ____________________ рублей. (сумма цифрами и прописью) 2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходеего исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.2раздела 9 Контракта. Цена контракта включает в себя вознаграждение икомпенсацию издержек Подрядчика (Исполнителя), в том числе наперевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов идругих обязательных платежей. Расчеты Заказчика с Подрядчиком (Исполнителем) производятся вбезналичном порядке платежными поручениями. Финансирование осуществляется за счет средств __________________. 2.3. На основании счета, выставленного Подрядчиком (Исполнителем)в течение ___ рабочих дней после подписания Сторонами Контракта,Заказчик в течение ___ рабочих дней перечисляет Подрядчику(Исполнителю) предварительную оплату (аванс) в размере______________________________________________ (указать размер аванса в процентах)от цены Контракта в сумме ___________________________________________. (сумма цифрами и прописью) 2.4. На основании счета, выставленного Подрядчиком (Исполнителем)в течение ___ рабочих дней после подписания Сторонами актасдачи-приемки выполненной работы, оказанной услуги (далее по тексту -Работа (Услуга)), Заказчик в течение ___ рабочих дней оплачиваетРаботу (Услугу) по цене Контракта с учетом предварительной оплаты(аванса). 3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ 3.1. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качествомвыполнения (оказания) Работы (Услуги), соблюдением сроков ихвыполнения (оказания) Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. Работа передается Подрядчиком Заказчику согласно техническойдокументации (Приложение N ___), сметы (Приложение N ___) графикапроизводства Работ (Приложение N ___), являющихся неотъемлемой частьюКонтракта. Услуга передается Исполнителем Заказчику согласно техническогозадания (Приложение N ___), являющегося неотъемлемой частью Контракта. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатавыполненной (оказанной) Работы (Услуги) переходит к Заказчику смомента исполнения обязанности Подрядчика (Исполнителя) по передачеРаботы (Услуги) Заказчику. При просрочке передачи или приемкирезультата Работы (Услуги) риск случайной гибели или случайногоповреждения результата выполненной (оказанной) Работы (Услуги), несетСторона, допустившая просрочку. 3.2. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная передачаРаботы (Услуги) Подрядчиком (Исполнителем). 3.3. Передача Работы (Услуги) оформляется актом сдачи-приемки,подписываемым Заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем). 3.4. Обязательства Подрядчика (Исполнителя) по передаче, аЗаказчика по приему Работы (Услуги) считаются исполненными послеподписания Сторонами акта сдачи-приемки. 3.5. Обязательство Заказчика по оплате переданной Работы (Услуги)считается исполненным после перечисления Подрядчику (Исполнителю)денежных средств согласно раздела 2 Контракта. 3.6. Особые условия исполнения Контракта: ______________________. 3.7. Передаваемая Работа (Услуга) по качеству должнасоответствовать ______________________________________________________ (указываются: техническая документация, смета, ГОСТ, СНиП, СанПиН, дефектовка,_____________________________________________________________________. сертификаты качества, требования к сроку годности, и др.) Соответствие Работы (Услуги) требованиям Контракта по объему икачеству выполненной (оказанной) Работы (Услуги) отражается в актесдачи-приемки. 3.8. Вместе с Работой (Услугой) Подрядчик (Исполнитель) передаетЗаказчику документы, относящиеся к Работе (Услуге) ___________________ (указываются: технический_____________________________________________________________________. паспорт, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации, другая документация) При выявлении Заказчиком во время приемки некачественноговыполнения (оказания) Работы (Услуги), Подрядчик (Исполнитель)производит безвозмездное устранение недостатков в срок__________________________________________________________________. (указывается разумный срок устранения недостатков). 3.9. Стороны обязаны в течение ___ дней письменно уведомлять другдруга об изменениях в банковских и почтовых реквизитах, указанных вКонтракте. Действия Сторон, направленные на исполнение Контракта,совершенные по реквизитам, указанным в Контракте, до полученияписьменного уведомления об их изменении считаются надлежащимисполнением условий Контракта. 3.10. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика(Исполнителя), за исключением случаев, если новый исполнитель являетсяправопреемником Подрядчика (Исполнителя) по Контракту вследствиереорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния илиприсоединения. 3.11. Уведомления и сообщения по исполнению Контрактанаправляются Сторонами в письменной форме посредством заказных писем суведомлением о вручении или доставляются нарочным по юридическим и(или) почтовым адресам Сторон с получением под расписку должностнымилицами Сторон (с проставлением штампа организации, входящего номеракорреспонденции, даты получения корреспонденции). 4. СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ 4.1. Подрядчик (Исполнитель) в течение 5 рабочих дней с моментаподписания Сторонами Контракта осуществляет имущественное страхованиериска ответственности по обязательствам, возникшим при исполненииКонтракта вследствие причинения вреда имуществу и (или) риск убытковпри исполнении Контракта на сумму Контракта и предоставляет Заказчикудоговор страхования или страховой полис. Страхование не освобождает Подрядчика (Исполнителя) отобязанности принять необходимые меры для предотвращения наступлениястрахового случая. 5. ГАРАНТИИ 5.1. Подрядчик (Исполнитель) устанавливает на Работу (Услугу)гарантийный срок согласно спецификации (Приложение N ___). Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Работы (Услуги)Заказчику. Гарантия качества результата Работы (Услуги), распространяется навсе, составляющее результат Работы (Услуги). 5.2. Подрядчик (Исполнитель) освобождается от исполнениягарантийных обязательств, если докажет, что недостатки Работы возниклипосле ее передачи Заказчику вследствие нарушения правил хранения,использования, ремонта, действия третьих лиц, непреодолимой силы. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение КонтрактаСтороны несут ответственность в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации. 6.2. За нарушение срока выполнения (оказания) Работы (Услуги)Подрядчик (Исполнитель) уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) вразмере (___%) не менее одной трехсотой действующей на день уплатынеустойки ставки рефинансирования Центрального банка РоссийскойФедерации от стоимости неисполненного обязательства за каждый деньпросрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего последня истечения срока исполнения. Подрядчик (Исполнитель) освобождается от уплаты неустойки(штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанногообязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по винеЗаказчика. 6.3. При несоблюдении предусмотренных Контрактом сроков платежейЗаказчик уплачивает Подрядчику (Исполнителю) неустойку (штраф, пени)за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере однойтрехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансированияЦентрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) вслучаях: если докажет, что просрочка исполнения указанногообязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по винедругой стороны; принятия решения Ростовской-на-Дону городской Думой осокращении бюджетных расходов; введения в отношении Заказчикапредельных объемов финансирования. 6.4. Подрядчик (Исполнитель) обязан возместить Заказчику убытки(реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные неисполнением илиненадлежащим исполнением обязательства. 6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащегоисполнения обязательства или неисполнения обязательства не освобождаетПодрядчика (Исполнителя) от исполнения обязательства в натуре. 6.6. Убытки, причиненные в результате исполнения Контрактатретьему лицу, возмещаются виновной Стороной. 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другойСтороной за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств поКонтракту, в случае наступления обстоятельств непосредственно влияющихна исполнение Контракта, возникших помимо воли Сторон и которые нельзяпредвидеть или избежать. Такими обстоятельствами признаются: военныедействия, объявление режима военного или чрезвычайного положения,блокада, эмбарго, взрывы, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожарыи другие стихийные бедствия, а также введение запретных либоограничительных мер законодательством Российской Федерации иРостовской области в период действия Контракта. Инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствамне относятся. 7.2. Сторона, для которой возникли (прекратились) обстоятельстваневозможности исполнения обязательств по Контракту, обязана немедленнописьменно уведомить другую Сторону о наступлении (прекращении)обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнениеобязательств по Контракту, приложив к уведомлению документ,подтверждающий приведенные обстоятельства. Документ, выданный органом государственной власти, копиянормативного правого акта, являются подтверждением наличия ипродолжительности действия непреодолимой силы. 7.3. Если приведенные обстоятельства будут продолжаться более______________, любая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего(указывается срок)исполнения Контракта, и в этом случае ни одна из Сторон не вправетребовать от другой Стороны возмещения убытков. 8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 8.1. Споры, возникающие при исполнении Контракта, разрешаютсяСторонами путем переговоров или в претензионном порядке. В случаеневозможности разрешения споров в досудебном порядке, спор передаетсяна рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороныруководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 9.1. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашениюСторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданскимзаконодательством РФ. При заключении и исполнении Контракта изменениеусловий Контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке недопускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.2раздела 9 Контракта. 9.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон безизменения предусмотренных Контрактом объема Работ (Услуг) и иныхусловий исполнения Контракта. В случае, если это предусмотрено конкурсной документацией,Заказчик по согласованию с Подрядчиком (Исполнителем) в ходеисполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентовпредусмотренный Контрактом объем Работы (Услуги) при изменениипотребности в Работе (Услуги) на выполнение (оказание) которойзаключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительномобъеме Работы (Услуги), не предусмотренной Контрактом, но связанных сРаботой (Услугой), предусмотренной Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких Работ (Услуг),Заказчик по согласованию с Подрядчиком (Исполнителем) вправе изменитьпервоначальную цену Контракта пропорционально объему таких Работ(Услуг), но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, апри внесении соответствующих изменений в Контракт в связи ссокращением потребности в выполнении (оказании) таких Работ (Услуг),заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. 9.3. Изменение условий Контракта действительны при условии, еслиони совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченнымипредставителями Сторон. 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания обеимиСторонами и действует до "___" __________ 200 ___ г. 10.2. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковуююридическую силу, хранящихся по одному экземпляру у Заказчика иПодрядчика (Исполнителя). 10.3. К Контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью:_____________________________________________________________________.(указываются документы в зависимости от условий контракта и видаРаботы (Услуги)). 11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 11.1. Заказчик __________________________________________________ (полное наименование и реквизиты заказчика: место нахождения,почтовый_____________________________________________________________________. адрес, адрес электронной почты, ИНН, КПП, БИК, ОКОНХ, ОКПО, расчетный счет) 11.2. Подрядчик (Исполнитель) ___________________________________ (полное наименование и реквизиты подрядчика______________________________________________________________________(исполнителя): место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, ИНН, КПП,__________________________________.БИК, ОКОНХ, ОКПО, расчетный счет) 12. ПОДПИСИ СТОРОН От заказчика От подрядчика (исполнителя) ________________________ ________________________ (наименование должности) (наименование должности) ________________________ ________________________ (фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество) ________________________ ________________________ (подпись) (подпись)М.П. М.П. Управляющий делами Администрации города С.Д. Синякова