Распоряжение от 28.09.2007 г № 142
Об ответственности министров и глав муниципальных образований Ростовской области за невыполнение установленных торгами сроков строительства, реконструкции, капитального ремонта и проектирования объектов
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 сентября 2007 г. N 142
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МИНИСТРОВ И ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ
УСТАНОВЛЕННЫХ ТОРГАМИ СРОКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
В целях усиления персональной ответственности за исполнение государственных (муниципальных) контрактов по объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, заключенных по результатам размещения заказа для государственных (муниципальных) нужд:
1.Главным распорядителям бюджетных средств:
включать в перечни объектов капитального строительства и капитального ремонта на следующий финансовый год только объекты, имеющие все необходимые материалы для формирования инвестиционной программы в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 03.08.2007 N 315 "О порядке формирования инвестиционных проектов, проведения проверки и выдачи заключений об эффективности, о достоверности и об оценке обоснованности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения";
в случае необходимости осуществлять корректировку перечней объектов капитального строительства (капитального ремонта), утвержденных в установленном порядке, с включением в них дополнительных объектов с лимитом финансирования на сумму более 5,0 млн. рублей до 1 июля текущего года, а объектов на сумму менее 5,0 млн. рублей - до 1 сентября текущего года.
2.Обязать государственных заказчиков:
в обязательном порядке направлять сведения в реестр недобросовестных поставщиков об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми расторгнуты государственные контракты по решению суда в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов;
предусматривать в государственных контрактах штрафные санкции за срыв сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в размере не менее 1 процента от стоимости контракта за каждый день просрочки;
указывать в государственных контрактах сроки выполнения промежуточных этапов работ.
Промежуточными этапами могут быть:
при строительстве - конструктивные элементы (фундаменты, стены, каркасы, перекрытия и т.п.);
при капитальном ремонте - конструктивные элементы, отдельные виды работ (санитарно-технические, электромонтажные и т.п.) с разбивкой при необходимости по частям здания.
3.При неисполнении срока выполнения промежуточных этапов работ обязать государственных заказчиков направлять подрядчикам претензию с указанием в какой именно части не исполнены работы.
Претензия должна содержать расчет штрафных санкций, а также указание на обращение государственного заказчика в арбитражный суд в случае неисполнения подрядчиком претензии в течение одного месяца.
При неисполнении претензии в течение одного месяца государственный заказчик обязан обратиться в арбитражный суд с иском о расторжении контракта ввиду его неисполнения подрядчиком.
4.Положения пунктов 2, 3 настоящего распоряжения:
подлежат соблюдению, в том числе и в отношении лиц, исполняющих функции заказчика-застройщика, технического надзора согласно государственному (муниципальному) контракту;
обязательны также и для муниципальных заказчиков в части средств Фонда софинансирования социальных расходов.
5.Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить непрерывный контроль за соблюдением ими и подведомственными им государственными заказчиками, а по Фонду софинансирования социальных расходов - также и муниципальными заказчиками, положений пунктов 2-4 настоящего распоряжения.
6.Главным распорядителям бюджетных средств, государственным заказчикам включить в штаты структурных подразделений, занимающихся договорной и претензионной работой, сотрудников, имеющих высшее юридическое образование и опыт претензионной работы.
7.При неосвоении муниципальным образованием средств, предусмотренных Фондом софинансирования социальных расходов на текущий год, не выделять данному муниципальному образованию средства резервного фонда Администрации Ростовской области на финансирование непредвиденных расходов областного бюджета в текущем году, за исключением финансирования мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
8.Предупредить отраслевых министров о персональной ответственности за нарушение сроков строительства, реконструкции, капитального ремонта и проектирования объектов, установленных по результатам проведенных торгов.
9.Контроль за исполнением распоряжения возложить на министра - руководителя аппарата Главы Администрации (Губернатора) области Бударева И.Г., заместителя Главы Администрации (Губернатора) области Андриади Ю.Г.
Глава Администрации
(Губернатор) области
В.Ф.ЧУБ
Распоряжение вносит
министерство строительства
и жилищного хозяйства области