Постановление от 26.10.2007 г № 1291
Об ответственности главных распорядителей средств местного бюджета за невыполнение установленных торгами сроков строительства, реконструкции, капитального ремонта и проектирования объектов
В целях усиления персональной ответственности за исполнение муниципальных контрактов по объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, заключенных по результатам размещения заказа для муниципальных нужд, постановляю:
1.Главным распорядителям средств местного бюджета - муниципальным заказчикам:
1.1.В обязательном порядке направлять сведения в реестр недобросовестных поставщиков об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми расторгнуты муниципальные контракты по решению суда в связи с существенным нарушением ими муниципальных контрактов.
1.2.Предусматривать в муниципальных контрактах штрафные санкции за срыв сроков поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в размере не менее 1 процента от стоимости контракта за каждый день просрочки.
1.3.Указывать в муниципальных контрактах сроки выполнения промежуточных этапов работ. Промежуточными этапами могут быть:
1.3.1.при строительстве - конструктивные элементы (фундаменты, стены, каркасы, перекрытия и т.п.);
1.3.2.при капитальном ремонте - конструктивные элементы, отдельные виды работ (санитарно-технические, электромонтажные и т.п.), с разбивкой при необходимости по частям здания.
1.4.Направлять подрядчикам при неисполнении срока выполнения промежуточных этапов работ претензию с указанием, в какой именно части не исполнены работы.
Претензия должна содержать расчет штрафных санкций, а также указание на обращение муниципального заказчика в арбитражный суд в случае неисполнения подрядчиком претензии в течение одного месяца.
При неисполнении претензии в течение одного месяца обращаться в арбитражный суд с иском о расторжении контракта ввиду его неисполнения подрядчиком.
2.Положение пункта 1 настоящего постановления подлежит соблюдению, в том числе и в отношении лиц, исполняющих функции заказчика-застройщика, технического надзора согласно муниципальному контракту.
3.Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить непрерывный контроль за соблюдением ими и подведомственными им муниципальными заказчиками положений пунктов 1-2 настоящего постановления.
4.Предупредить главных распорядителей средств местного бюджета о персональной ответственности за нарушение сроков строительства, реконструкции, капитального ремонта и проектирования объектов, установленных по результатам проведенных торгов.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по вопросам экономики, бюджета, финансовой политики М.И. Маркину и заместителя главы Администрации города по вопросам ЖКХ и строительства В.А. Сокиренко.
Исполняющий обязанности
Мэра города
С.Н.СКОБЕЛЕВ
Постановление вносит
сектор социально-экономического
развития Администрации города